Резолютивная часть решения от 27 июля 2018 г. по делу № А59-5443/2017

7_789801

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть)

Дело № А59-5443/2017
г. Южно-Сахалинск
27 июля 2018 года
Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи

Мисилевич П.Б., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 304650115500045, ИНН <***>, ул. Комсомольская, д. 295-Б, кв. 29, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область, 693023) к областному казенному учреждению «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Пушкина, д. 80, офис 216, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область, 693000) об обязании возвратить обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту в размере 115 998 рублей 83 копейки, взыскании неустойки в виде штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по государственному контракту в размере 24 939 рублей 74 копейки, признании одностороннего отказа от исполнении контракта недействительным, расходов на оплату услуг представителя в размере 30 000 рублей, по уплате государственной пошлины в размере 6 128 рублей,

по встречному исковому заявлению Областного казенного учреждения «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» к Индивидуальному предпринимателю ФИО2

Игорю Анатольевичу о взыскании неустойки в размере 686 840 рублей 46 копеек по государственному контракту № 0361200015016004638_321552 от 28.11.2016,

при участии: от истца – ФИО3 по доверенности от 01.02.2018, ФИО2 лично, от ответчика – представителя Чи Р. по доверенности от 19.06.2017; от третьего лица – извещен, не явился,

Руководствуясь ст. ст. 167-170,176 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований Индивидуального предпринимателя ФИО2 – отказать.

Исковые требования областного казенного учреждения «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 304650115500045, ИНН <***>) в пользу областного казенного учреждения «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку в размере 585 832 рубля 75 копеек.

В удовлетворении встречных исковых требований в остальной части – отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 304650115500045, ИНН <***>) в доход федерального бюджета 14 717 рублей государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его изготовления в полном объеме, через Арбитражный суд Сахалинской области.

Судья П.Б. Мисилевич