Резолютивная часть решения от 4 июня 2020 г. по делу № А12-4321/2020Арбитражный суд Волгоградской области (АС Волгоградской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки Арбитражный суд Волгоградской области Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) город Волгоград «04» июня 2020 г. Дело № А12-4321/2020 Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Миловановой И.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ефимовой В.О., рассмотрев в судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 317344300021420, ИНН <***>) к муниципальному казенному предприятию «Дорожное ремонтно-строительное управление № 1» (400057, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки при участии в судебном заседании: от истца: не явился, извещен, от ответчика: ФИО2, доверенность от 28.05.2020 На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170 АПК РФ, суд Взыскать с муниципального казенного предприятия «Дорожное ремонтно- строительное управление № 1» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 317344300021420, ИНН <***>) неустойку в сумме 676 237,98 руб. В остальной части иска отказать. Взыскать с муниципального казенного предприятия «Дорожное ремонтно- строительное управление № 1» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 500 руб. Решение может быть обжаловано в течении месяца со дня принятия в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской области. Судья И.В. Милованова Суд:АС Волгоградской области (подробнее)Ответчики:Муниципальное казенное предприятие "Дорожное ремонтно-строительное управление №1" (подробнее)Судьи дела:Милованова И.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
