Резолютивная часть решения от 4 февраля 2021 г. по делу № А65-14824/2020

2023/2021-15339(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 294-60-00 Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-14824/2020
г. Казань
04 февраля 2021 года
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Шариповой А.Э., при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Гимадиевой А.Р.,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Парма", г.Пермь, (ОГРН 1175958036396, ИНН 5903134195) к Акционерному обществу "Камгэсэнергострой", г. Набережные Челны, (ОГРН 1021602012080, ИНН 1650007171) о взыскании 3 036 011,28 руб. и 159 874,53 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами ( на дату вынесения решения), процентов за пользование чужими денежными средствами по день фактической оплаты,

по встречному исковому заявлению Акционерного общества "Камгэсэнергострой", г. Набережные Челны, (ОГРН 1021602012080, ИНН 1650007171) к Обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Парма", г.Пермь, (ОГРН 1175958036396, ИНН 5903134195), о взыскании 5 501 293,45 руб. неустойки,

при участии:

от истца – Кадыровой М.В., представитель по доверенности от 11.08.2020 г., диплом ИВС 0118552;

от ответчика – Копова А.И., представитель по доверенности от 11.01.2021 г., диплом КН № 06875

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с Акционерного общества "Камгэсэнергострой", юридический адрес: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д. 17 (ОГРН 1021602012080, ИНН 1650007171, дата государственной регистрации 13.08.2002) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Парма", юридический

адрес: г. Пермь, ул. Куфонина, д. 30, кв. 114 (ОГРН 1175958036396, ИНН 5903134195, дата государственной регистрации 04.09.2017) 2 036 011,28 руб. и 103 738,97 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, процентов за пользование чужими денежными средствами на суммы долга начиная с 05.02.2021г. по день фактического погашения долга, исходя из ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды, возмещение расходов по оплате госпошлины в размере 26 098 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Парма", юридический адрес: г. Пермь, ул. Куфонина, д. 30, кв. 114 (ОГРН 1175958036396, ИНН 5903134195, дата государственной регистрации 04.09.2017) справку на возврат из федерального бюджета государственной пошлины в размере 191 руб., оплаченной платежным поручением № 79 от 16.07.2020г.

Встречные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Парма", юридический адрес: г. Пермь, ул. Куфонина, д. 30, кв. 114 (ОГРН 1175958036396, ИНН 5903134195, дата государственной регистрации 04.09.2017) в пользу Акционерного общества "Камгэсэнергострой", юридический адрес: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д. 17 (ОГРН 1021602012080, ИНН 1650007171, дата государственной регистрации 13.08.2002) 2 631 380 руб. неустойки.

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Парма", юридический адрес: г. Пермь, ул. Куфонина, д. 30, кв. 114 (ОГРН 1175958036396, ИНН 5903134195, дата государственной регистрации 04.09.2017) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 38 921 руб.

Взыскать с Акционерного общества "Камгэсэнергострой", юридический адрес: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д. 17 (ОГРН 1021602012080, ИНН 1650007171, дата государственной регистрации 13.08.2002) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 11 585 руб.

Произвести зачет взаимных требований. С учетом произведенного зачета взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Парма", юридический адрес: г. Пермь, ул. Куфонина, д. 30, кв. 114 (ОГРН 1175958036396, ИНН 5903134195, дата государственной регистрации 04.09.2017) в пользу Публичного акционерного общества "Камгэсэнергострой", юридический адрес: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д. 17 (ОГРН 1021602012080, ИНН 1650007171, дата государственной регистрации 13.08.2002) 465 531,75 руб..

Решение может быЭтлье котбржонанлаояв паондоп ивсь Одедйиснтвниатдецльантаы.й арбитражный апелляционный суд в

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

месячный срок. департамента

Дата 25.03.2020 7:58:34

Судья Кому выдана ФИО1 Э. ФИО1