Резолютивная часть решения от 22 апреля 2022 г. по делу № А84-5350/2019

1109_270825



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru

Именем Российской Федерации ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А84-5350/19
22 апреля 2022 г.
город Севастополь


Арбитражный суд города Севастополя в составе председательствующего судьи Смолякова А.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства», ОГРН <***>, ИНН <***>,

к Обществу с ограниченной ответственностью «Стройпроект», ОГРН <***>, ИНН <***>

о взыскании пени и встречному иску о взыскании пени,

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: Правительство Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя, Департамент общественной безопасности города Севастополя, Государственное казенное учреждение Севастополя «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя», Общество с ограниченной ответственностью «Байдарбетон-Плюс»,

руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 178 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Принять по делу № А84-5350/2019 дополнительное решение.

Встречный исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Стройпроект» удовлетворить полностью.

Взыскать с Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 299053, <...> здание 33-в, офис 204) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Стройпроект» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 355008, <...>. оф. 302) 8 656 497,78 рублей, в том числе:

- 6 505 058,72 руб. – стоимости дополнительных расходов ООО «Стройпроект, вызванных изменением ГКУ ГС «ЕДКС» исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ вследствие обстоятельств, не зависящих от ООО «Стройпроект», подлежащих возмещению ГКУ ГС «ЕДКС» в силу абзаца 6 статьи 762 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- 1 160 893,32 руб. - фактической стоимости проведения государственных экспертиз по контракту;

- 569 176,79 руб. - неустойки (пени) за нарушение срока оплаты 50% стоимости инженерных изысканий, проектной документации за период с 22.05.2018 по 28.12.2019;

Код доступа к материалам дела:



- 68 415,31 руб. - неустойки (пени) за нарушение срока оплаты фактической стоимости проведения экспертиз за период с 19.12.2019 по 06.02.2021, и по день фактической оплаты стоимости проведения экспертиз;

- 352 953,64 руб. - неустойки (пени) за нарушение срока оплаты стоимости дополнительных расходов ООО «Стройпроект, вызванных изменением ГКУ ГС «ЕДКС» исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ вследствие обстоятельств, не зависящих от ООО «Стройпроект», подлежащих возмещению ГКУ ГС «ЕДКС» в силу абзаца 6 статьи 762 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом Заключения эксперта по арбитражному делу № А84-5350/2019 от 29.12.2021 № 1042/3-3 за период с 21.01.2020 по 06.02.2021, и по день фактической оплаты указанных дополнительных расходов.

Взыскать с Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 299053, <...> здание 33-в, офис 204) в федеральный бюджет сумму государственной пошлины, оплачиваемой при подаче иска в арбитражный суд в размере 13 998 рублей.

Взыскать с Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 299053, <...> здание 33-в, офис 204) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Стройпроект» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 355008, <...>. оф. 302) расходы по оплате государственной пошлины в размере 66282,00 руб., судебные издержки по оплате судебной экспертизы в размере 120 100,00 руб., оплаченные платежным поручением № 236 от 25.06.2021.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Стройпроект» из федерального бюджета излишне оплаченную платежным поручением от 16.02.2021 № 68 государственную пошлину в размере 1468,00 руб..

Решение суда вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и может быть обжаловано через Арбитражный суд города Севастополя в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

Судья А.Ю. Смоляков

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 30.12.2021 5:30:47


Кому выдана Смоляков Алексей Юрьевич