СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 14 октября 2019 г. по делу № А26-625/2019

Арбитражный суд Республики Карелия (АС Республики Карелия) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

14/2019-64606(1)

Арбитражный суд Республики Карелия ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625, E-mail: info@karelia.arbitr.ru

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А26-625/2019
г. Петрозаводск
14 октября 2019 года
Руководствуясь статьями 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Карелия

РЕШИЛ:

1. Иск удовлетворить частично.

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Три окна строй" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Электроинженеринг" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) 934 835 руб. 66 коп., из них: 433 095 руб. 89 коп. – неустойка по договору подряда № ЭИ-16/40 от 18.10.2016, 278 056 руб. 56 коп. – неустойка по договору подряда № ЭИ-16/27 от 18.10.2016, 223 683 руб. 21 коп. – затраты на возмещение расходов истца по договору подряда № ЭИ-16/27 от 18.10.2016, а также расходы по уплате госпошлины в сумме 9588 руб. В остальной части иска отказать.

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Электроинженеринг" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Три окна строй" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) расходы за проведение экспертизы в сумме 23 589 руб.

4. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Электроинженеринг" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 4 038 руб.

5. Решение может быть обжаловано:

- в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления полного текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (191015, <...>);

- в кассационном порядке в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу – в Арбитражный суд Северо-Западного округа (190000, <...>) при условии, что данное решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд Республики Карелия.

Судья Богданова О.В.

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента

Дата 30.05.2019 11:29:38

Кому выдана Богданова Ольга Викторовна