Постановление от 5 октября 2021 г. по делу № А56-110464/2020



ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А

http://13aas.arbitr.ru



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А56-110464/2020
05 октября 2021 года
г. Санкт-Петербург



Резолютивная часть постановления объявлена 27 сентября 2021 года

Постановление изготовлено в полном объеме 05 октября 2021 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Масенкова И.В.

судей Пряхина Ю.В., Семиглазов В.А.

при ведении протокола судебного заседания: Прохорова А.Ю.

при участии: согласно протоколу судебного заседания


рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-26007/2021) ООО «Ланстрой Северо-Запад» на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 09.06.2021 по делу № А56-110464/2020 (судья Евдошенко А.П.), принятое по иску общества с ограниченной ответственностью «Ланстрой Северо-Запад» к обществу с ограниченной ответственностью «Электросвязь» о взыскании штрафных санкций за нарушение обязательств по договору строительного подряда, пеней,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Ланстрой Северо-Запад» обратилось в арбитражный суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Электросвязь» о взыскании 26 376 597 руб. 83 коп. штрафных санкций за нарушение обязательств по договору строительного подряда №1/06/СП-19 от 04.06.2019, в том числе:

- 23 007 869 руб. 10 коп. штрафа за нарушение сроков выполнения работ за период с 01.01.2020 по 18.08.2020 на основании пункта 11.1 договора из расчета ставки 0,1% от цены договора (34 546 350 руб.) за 30 дней просрочки, а за задержку свыше 30 дней – из расчета ставки 0,2% от цены договора за каждый день просрочки,

- 2 349 151 руб. 80 коп. пени за нарушение сроков устранения дефектов за период с 30.09.2020 по 07.12.2020 на основании пункта 11.2 договора из расчета ставки 0,1% от стоимости работ и конструкций, но не более 10%,

- 500 000 руб. штрафа за нарушение условий по предоставлению документов, предусмотренных пунктом 3.27, 3.28 договора, начисленного на основании пункта 11.2 договора,

- 519 576 руб. 93 коп. штрафа за нарушение предусмотренных пунктом 11.15 договора обязательств по переуступке ответчиком (субподрядчиком) права и обязанностей без письменного согласия истца (подрядчика), из расчета 10% от стоимости переуступленных прав и\или обязанностей по договору.

Решением суда от 09.06.2021 в иске отказано.

В апелляционной жалобе ООО «Ланстрой Северо-Запад» просит решение отменить, иск удовлетворить. Податель жалобы полагает, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, представленным доказательствам.

Законность и обоснованность судебного акта проверены в апелляционном порядке.

Из материалов дела следует, что между истцом (подрядчик) и ответчиком (субподрядчик) заключен договор строительного подряда №1/06/СП-19 от 04.06.2019 на выполнение комплекса строительно-монтажных работ на объекте: «Модернизация технологической линии связи на участке: Мундыбаш – Таштагол» на Западно - Сибирской железной дороге.

Цена договора с учетом дополнительного соглашения № 2 от 02.12.2019 к договору (п.2.2 абз.2) составила 34 546 350 руб.

Срок окончания работ при подписании договора (п. 6.1.) определен – ноябрь 2019, однако, в связи с увеличением объема работ и суммы договора, срок действия договора продлен сторонами до конца декабря 2019 года (приложение № 8 (календарный график производства работ по объекту) дополнительное соглашение № 2 к договору).

Как указано в пункте 3.27 договора субподрядчик, являющийся субъектом малого или среднего предпринимательства, обязан к моменту подписания договора предоставить в адрес подрядчика информационную справку с указанием:

- средней численности работников за предшествующий календарный год;

- размера выручки от реализации товаров или балансовой стоимости активов (остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год (без НДС);

- суммарной доли участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественник и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде);

- суммарной доли участия одного или нескольких юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале.

В силу пункта 6.2 договора датой выполнения всех работ по договору считается дата подписания акта приемки – сдачи работ.

Окончательный расчёт производится подрядчиком не позднее 60 рабочих дней после приемки результата работ, при отсутствии замечаний, либо после представления справки от эксплуатирующей организации об устранении замечаний, указанных в акте приёмки результата всех работ, согласно п. 9.1 (пункт 7.5 договора).

В соответствии с пунктом 9.1 договора сдача субподрядчиком результата выполненных работ и их приемка подрядчиком производится в течение пятнадцати дней с даты получения подрядчиком письменного извещения субподрядчика об их готовности и оформляется актом приемки результата всех работ. В случае наличия мотивированного возражения подрядчика по выполненным работам стороны составляют двусторонний акт с перечнем недостатков и сроками их устранения. Субподрядчик передает подрядчику за пятнадцать дней до начала приемки результата полностью завершенных на объекте работ два экземпляра исполнительной документации в составе, определенном подрядчиком, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

В пункте 11.2 договора установлено, что субподрядчик за нарушение обязательств по договору при выполнении работ на объекте уплачивает подрядчику, в том числе:

- за окончание строительства объекта после установленного срока по вине субподрядчика - штраф в размере 1,0 % от договорной цены объекта за каждый день просрочки до фактического завершения комплекса работ; при задержке сроков окончания выполнения работ на объекте свыше 30 дней - штраф в размере 0,2% цены договора за каждый последующий календарный день до фактического исполнения обязательства;

- за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки субподрядчика – односторонним актом, пеню в размере 0,1 % от стоимости работ и конструкций по договору за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости этих работ и конструкций.

за неисполнение или нарушение срока исполнения обязательств, предусмотренных в п.п. 3.27., 3.28. договора, - штраф в размере 500 000 руб.

В силу пункта 11.5 договора в случае переуступки субподрядчиком прав и (или) обязанностей по договору, в том числе передачи в залог права требования, без письменного согласия подрядчика, подрядчик вправе взыскать с субподрядчика штраф в размере 10% от стоимости переуступленных прав и (или) обязанностей по договору.

В нарушение условий договора ответчик свои обязательства по выполнению работ в установленный срок, по устранению дефектов, представлению документов, указанных в пункте 3.27 договора, и переуступке прав и обязанностей по договору надлежащим образом не исполнил, в связи с чем истец, на основании пунктов 11.2 и 11.5 договора начислил ответчику штрафные санкции на общую сумму 26 376 597 руб. 83 коп.

Истец направил в адрес ответчика претензию исх.№ 35 от 31.08.2020 с требованием оплатить указанную неустойку.

Неисполнение указанных требований послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Решением суда от 09.06.2021 в иске отказано. Решение обжаловано.

Оценив доводы апелляционной жалобы, выводы обжалуемого судебного акта, представленные в материалы дела доказательства, апелляционный суд не усматривает оснований для отмены или изменения решения в обжалуемой части.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Пунктом 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

На основании пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (статья 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Пунктом 11.2 договора установлено, что за нарушение окончания строительства объекта по вине субподрядчика, последний уплачивает подрядчику штраф в размере 1,0% от договорной цены объекта за каждый день просрочки до фактического завершения комплекса работ; при задержке сроков окончания выполнения работ на объекте свыше 30 дней - штраф в размере 0,2% цены договора за каждый последующий календарный день до фактического исполнения обязательства.

В соответствии с указанным пунктом договора истец начислил неустойку в размере 23 007 869 руб. 10 коп. за нарушение срока выполнения работ за период с 01.01.2020 по 18.08.2020.

Вместе с тем, из материалов дела следует, что работы выполнены в установленный договором срок (до декабря 2019), что подтверждается актами о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки формы КС-3 N 1 от 31.07.2019 на сумму 3 830 255,05 руб., N 2 от 31.08.2019 на сумму 2 833 036,09 руб., N 3 от 30.09.2019 на сумму 9 743 127,60 руб., N 4 от 31.10.2019 на сумму 5 578 896 руб., N 5 от 30.11.2019 на сумму 1 611 190,42 руб., N 6 от 31.12.2019 на сумму 10 968 649,62 руб. подписанные истцом без претензий относительно качества, объема и сроков их выполнения

Неустойка установлена именно за нарушение сроков окончания строительства, которое завершилось ответчиком в 2019 году подписанием КС-2, КС-3 N 6 от 31.12.2019. При этом, подписание акта формы КС-14 от 31.07.2020 приемочной комиссией, участником которой ответчик не является (ответчик выступает самым последним производителем работ в цепочке взаимоотношений по спорному объекту строительства), учитывая, что истец является посредником спорных работ, не может свидетельствовать о вине ответчика как субподрядчика в нарушении им конечного срока выполнения работ, поскольку ответчик не отвечает за действия (бездействия) третьих лиц, входящих в состав приемочной комиссии, по организации и времени проведения приемки выполненных работ.

Пунктом 11.2 договора установлено, что за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки субподрядчика - односторонним актом, пеню в размере 0,1% от стоимости работ и конструкций по договору за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости этих работ и конструкций.

В соответствии с указанным пунктом договора истец начислил неустойку в размере 2 349 151 руб. 80 коп. за нарушение срока устранения дефектов за период с 30.09.2020 по 07.12.2020.

В соответствии с указанным пунктом договора материалы дела не содержат двухстороннего и/или одностороннего акта с приложением доказательств вызова субподрядчика с перечнем дефектов и сроков их устранения для применения указанной ответственности. При этом, сдача-приемка работ произведена без возражения относительно качества их выполнения, доказательств наличия некачественного выполнения ответчиком работ, возникновение вследствие данного выполнения работ недостатков по их качеству с заблаговременным уведомлением ответчика о совместном осмотре и фиксации спорных недостатков, от устранения которых ответчик уклонился, истцом не представлено.

Пунктом 11.2 договора установлено, что за неисполнение или нарушение срока исполнения обязательств, предусмотренных в п. п. 3.27., 3.28. договора, субподрядчик уплачивает подрядчику штраф в размере 500 000 руб.

В соответствии с указанным пунктом договора истец начислил неустойку в размере 500 000 руб. за неисполнение обязательств, предусмотренных в п.п. 3.27., 3.28. договора.

Из пункта 3.27 договора следует, что субподрядчик, являющийся субъектом малого или среднего предпринимательства, обязан предоставить подрядчику к моменту подписания договора информационную справку с указанием установленных сведений. Учитывая то обстоятельство, что договор строительного подряда N 1\06\СП-19 от 04.06.2019 подписан истцом без возражений, свидетельствует о получении последним указанных сведений.

Из пункта 3.28 договора следует, что субподрядчик обязан представлять подрядчику ежегодно не позднее 25 ноября, информацию о подтверждении на текущий год статуса субъекта малого и среднего предпринимательства.

Между с тем, предусмотренные договором работы согласно ранее указанным актам выполнены в течение 2019 (последние акты датируются - 31.12.2019), соответственно, предоставление указанной информации на следующий год не требовалось.

Пунктом 11.5 договора установлено, что в случае переуступки субподрядчиком прав и (или) обязанностей по договору, в том числе передачи в залог права требования, без письменного согласия подрядчика, подрядчик вправе взыскать с субподрядчика штраф в размере 10% от стоимости переуступленных прав и (или) обязанностей по договору.

В соответствии с указанным пунктом договора истец начислил неустойку в размере 519 576 руб. 93 коп. в связи с тем, что ответчик заключил договор уступки права требования с ООО «Транспортный комплекс».

Вместе с тем, заключение ответчиком договора уступки с третьим лицом не является уступкой прав и/или обязанностей по исполнению договора, а свидетельствует о передаче прав по оплате уже исполненного ответчиком обязательства по договору, что в данном случае не подпадает под установленный в пункте 11.5 договора запрет.

При этом, на момент заключения договора цессии задолженность генерального подрядчика в лице ООО «Транспортный комплекс» перед истцом составляла 5 195 769 руб. 28 коп., а задолженность истца перед ответчиком - 10 894 859 руб. 32 коп. В этой связи, в целях исполнения обязательства истца по оплате задолженности между ООО «Транспортный комплекс» и ответчиком заключен договор цессии, в связи с чем, задолженность истца на сумму 5 195 769 руб. 28 коп. погашена. Указанный взаиморасчет не противоречит требованиям закона и не нарушает установленный договором запрет на уступку прав и обязанностей по исполнению договора.

В связи с чем, в удовлетворении иска отказано правомерно.

Доводы апелляционной жалобы не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции.

С учетом изложенного, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 09.06.2021 по делу № А56-110464/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.


Председательствующий


И.В. Масенкова


Судьи


Ю.В. Пряхина

В.А. Семиглазов