Резолютивная часть решения от 13 июля 2023 г. по делу № А70-5320/2023

19/2023-107861(1)



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Ленина д.74, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А70-5320/2023
г. Тюмень
13 июля 2023 года
Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Марковой Н.Л., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Аникиной Д.С., рассмотрев в судебном заседании дело по иску

ООО Специализированный застройщик «Завод железобетонных изделий-3» (далее - истец) к Департаменту имущественных отношений Администрации города Тюмени (далее – ответчик)

третье лицо - Комитет по охране историко-культурного наследия Тюменской области об изменений условий сделки

при участии: от истца: ФИО1, доверенность от 09.01.2023 № 3/Ю от ответчика-1: ФИО2, доверенность от 09.11.2022 № 162 от третьего лица: не явилось, извещено

Руководствуясь ст.ст.110, 167-170, 176, 181 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Обязать Департамент имущественных отношений Администрации города Тюмени заключить с ООО Специализированный застройщик «Завод железобетонных изделий-3» дополнительное соглашение к договору купли-продажи муниципального имущества на конкурсе от 21.12.2018, изменив сроки выполнения комплексных реставрационных работ и благоустройства территории, изложив строки 3 и 4 Таблицы пункта 5.1.1 договора в следующей редакции:

3

выполнения комплексных реставрационных работ

с июля 2021 года по 21.12.2025

-


4

выполнения благоустройства территории

21.12.2025

-


Остальные положения пункта 5.1.1 договора оставить в прежней редакции. Изложить пункт 5.1.3 договора в следующей редакции:

«Промежуточные и окончательные сроки выполнения условий конкурса составляют: - промежуточные: в соответствии с пунктом 5.1.1 настоящего договора,

- окончательные: 21 декабря 2025 года».

Остальные положения пункта 5.1.3 договора оставить в прежней редакции. Вернуть ООО Специализированный застройщик «Завод железобетонных изделий-3» из

средств федерального бюджета 6000,00 рублей госпошлины. Выдать справку на возврат госпошлины. Решение может быть обжаловано в месячный срок в Восьмой арбитражный апелляционный

суд путем подачи апелляционной жалобы в Арбитражный суд Тюменской области.

Судья Маркова Н.Л.

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 07.03.2023 7:41:00

Код для входа в режим ограниченного доступКа:о му выдана Маркова Наталья Леонидовна