Решение от 25 апреля 2024 г. по делу № А38-5410/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект 40

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

арбитражного суда первой инстанции

«25» апреля 2024 годаДело № А38-5410/2023г. Йошкар-Ола

Резолютивная часть решения объявлена 24 апреля 2024 года.

Полный текст решения изготовлен 25 апреля 2024 года.

Арбитражный суд Республики Марий Эл

в лице судьи Волкова А.И.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Ефремовой А.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании дело

по иску Республики Марий Эл в лице Министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл

к ответчику обществу с ограниченной ответственностью «Алтын»

(ИНН <***>, ОГРН <***>)

об обязании устранить недостатки работ и взыскании штрафа

с участием представителей:

от истца –ФИО1 по доверенности,

от ответчика – ФИО2 по доверенности,

УСТАНОВИЛ:

Истец, Республика Марий Эл в лице Министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл, обратился в Арбитражный суд Республики Марий Эл с исковым заявлением, уточненным по правилам статьи 49 АПК РФ, к ответчику, обществу с ограниченной ответственностью «Алтын», об обязании устранить недостатки по государственному контракту № 13/А/2019 от 20.05.2019 в части восстановления целостности лицевой поверхности 367 специальных информационных знаков границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос в срок до 01.09.2024 в соответствии с требованиями технического задания к государственному контракту № 13/А/2019 от 20.05.2019 и о взыскании штрафа в сумме 117 369 руб. 76 коп.

В исковом заявлении изложены доводы о нарушении ответчиком условий государственного контракта № 13/А/2019 от 20.05.2019 на оказание услуг по закреплению на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос специальными информационными знаками.

Истец пояснил, что условия и объем выполняемых работ, а также требования к порядку их выполнения определены в техническом задании, являющимся приложением и неотъемлемой частью государственного контракта № 13/А/2019 от 20.05.2019. Выполненные работы приняты Министерством природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл по акту приема-передачи выполненных работ № 105 от 18.12.2020. Во исполнение условий государственного контракта заказчиком по платежному поручению № 585150 от 23.12.2020 произведена оплата работ в сумме 3 912 325 руб. 35 коп.

Согласно пункту 5.1 государственного контракта № 13/А/2019 от 20.05.2019 на результат работ устанавливается гарантийный срок по 31.12.2023.

В соответствии с пунктами 5.2 и 5.3 государственного контракта исполнитель обязуется оказать услуги надлежащего качества, соответствующие всем стандартам и требованиям, принятым в Российской Федерации в отношении данного вида услуг и безопасности, требованиям контракта, в том числе техническим заданием, а также гарантирует качество и безопасность оказываемых услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, стандартам и техническим нормам, условиям имеющихся лицензий, необходимых по данному виду услуг.

Однако в период гарантийного срока выявлены недостатки результата работ, которые делают его непригодным для предусмотренного в контракте использования.

ГУП ТЦ «Маргеомониторинг» в 2022 и 2023 годах проведено визуальное обследование и оценка состояния специальных информационных знаков, находящихся в собственности Республики Марий Эл. По результатам обследований установлено, что целостность лицевой поверхности знаков нарушена, а именно, смылось (повредилось) изображение информационной надписи.

Данные о ненадлежащем состоянии водоохранных знаков также подтверждаются обследованиями, проведенными специалистами администраций муниципальных районов.

Тем самым, наличие недостатков в ненадлежащем выполнении работ по закреплению на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос специальными информационными знаками подтверждается информационными отчетами ГУП ТЦ «Маргеомониторинг» по проведению визуального обследования и оценки состояния специальных информационных знаков, находящихся в собственности Республики Марий Эл.

По мнению истца, ответчиком нарушены пункты 3.4.2, 5.2 и 5.3 государственного контракта № 13/А/2019 от 20.05.2019, пункт 1.3 технического задания, являющегося приложением к контракту, а также приказ Министерства природы России № 249 от 13.08.2009 (действующий до 23.03.2020). Дополнительно истцом приведен перечень 367 специальных информационных знаков, требующих восстановления целостности лицевой поверхности.

Истец полагал, что работы по восстановлению целостности (замене) информационных надписей могут быть выполнены в теплое время года, до 01.09.2024.

Кроме того, в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по государственному контракту истцом заявлено требование о взыскании штрафа в размере 117 369 руб. 76 коп.

Исковые требования обоснованы правовыми ссылками на статьи 309, 310, 702, 721-724 ГК РФ, часть 8 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (т. 1, л.д. 3-8, т. 3, л.д. 4-7, 44-45, 64-77).

В судебном заседании истец поддержал доводы, изложенные в исковом заявлении и дополнениях к нему, просил иск удовлетворить в уточненном объеме (протокол и аудиозапись судебного заседания от 24.04.2024).

Ответчик в отзыве на иск и в судебном заседании подтвердил заключение государственного контракта № 13/А/2019 от 20.05.2019 на оказание услуг по закреплению на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос специальными информационными знаками на реках Большая Ошла, Малая Ошла, Немда, Нурма, Шулка, Пулка, Кордемка, Пеганурка, Манага, Чукша, Пузя, Сердяжка, Илеть, Ировка, Кушмара, Кужерка, Яранка, Юшут, Оршишут, Арка, Куперка, Шойка, Толмань, Мушка, Малонмаш, Она в пределах Республики Марий Эл.

Согласно каталогу координат мест размещения специальных информационных знаков (приложение № 2 к техническому заданию), в рамках исполнения государственного контракта на территории Республики Марий Эл ответчиком установлено 709 специальных знаков. Во исполнение условий контракта заказчиком по платежному поручению № 585150 от 23.12.2020 года произведена оплата выполненных работ в размере 3 912 325 руб. 35 коп. В дополнении к отзыву ответчик признал требование в части восстановления целостности лицевой поверхности 367 специальных информационных знаков границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос (с учетом уточнения искового заявления).

Вместе с тем, заявил о несоразмерности размера неустойки последствиям нарушения обязательства, в соответствии со статьей 333 ГК РФ просил уменьшить штраф до 10 000 руб. (т. 3, л.д. 37-40, 60)

В судебном заседании ответчик поддержал доводы, изложенные в отзыве на иск и дополнении к нему (протокол и аудиозапись судебного заседания от 24.04.2024).

Рассмотрев материалы дела, исследовав письменные доказательства, выслушав пояснения сторон, арбитражный суд считает необходимым удовлетворить иск частично по следующим правовым и процессуальным основаниям.

Из материалов дела следует, что 20.05.2019 по результатам электронного аукциона между Министерством природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл (заказчиком) и ООО «Алтын» (исполнителем) был подписан государственный контракт № 13/А/2019, в соответствии с условиями которого заказчик поручил, а исполнитель принял на себя обязательство оказать услуги по закреплению на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос специальными информационными знаками на реках Большая Ошла, Малая Ошла, Немда, Нурма, Шулка, Пулка, Кордемка, Пеганурка, Манага, Чукша, Пузя, Сердяжка, Илеть, Ировка, Кушмара, Кужерка, Яранка, Юшут, Оршишут, Арка, Куперка, Шойка, Толмань, Мушка, Малонмаш, Она в пределах Республики Марий Эл в соответствии с техническим заданием, а заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их (т. 1, л.д. 11-27).

Цена государственного контракта определена по результатам электронного аукциона и составила 3 912 325 руб. 35 коп. (пункт 2.1).

При заключении государственного контракта сторонами достигнуто соглашение по всем условиям, названным в ГК РФ в качестве существенных и необходимых для государственного контракта на выполнение подрядных работ для государственных нужд (статьи 432, 766 ГК РФ).

К предмету обязательств отнесено закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос специальными информационными знаками. Применительно к статье 708 ГК РФ в контракте указан срок выполнения работ: со дня заключения государственного контракта по 30.11.2020. Работы проводятся в два этапа: 1 этап – со дня заключения государственного контракта по 30.11.2019, 2 этап – по 30.11.2020.

Контракт составлен в письменной форме, с приложениями, от имени сторон подписан уполномоченными лицами (пункт 2 статьи 434 ГК РФ), поэтому контракт как консенсуальная сделка вступил в силу и стал обязательным для его участников (статьи 425, 433 ГК РФ).

Подписанное сторонами соглашение по его существенным условиям является государственным контрактом, по которому в соответствии с пунктом 2 статьи 763 ГК РФ подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному заказчику, а государственный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Таким образом, государственный контракт № 13/А/2019 от 20.05.2019 признаётся арбитражным судом заключенным, поскольку соответствует требованиям гражданского законодательства о форме, предмете, сроке и цене. Действительность или заключенность контракта не оспаривалась сторонами в судебном порядке.

Правоотношения участников сделки регулируются гражданско-правовыми нормами о подрядных работах для государственных или муниципальных нужд, содержащимися в статьях 763-768 ГК РФ, общими правилами о подряде (пункт 2 статьи 702 ГК РФ), а также соответствующими нормами Федерального закона РФ от 05.04.2013 ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». При этом в регулировании подрядных работ для государственных и муниципальных нужд приоритетное значение остается за нормами ГК РФ (постановление Президиума ВАС РФ от 25.10.2011 № 9382/11).

Из контракта в силу пункта 2 статьи 307 ГК РФ возникли взаимные обязательства сторон. При этом каждая из сторон считается должником другой стороны в том, что обязана сделать в ее пользу, и одновременно ее кредитором в том, что имеет право от нее требовать (пункт 2 статьи 308 ГК РФ).

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Исполнитель завершил работы и передал их результат заказчику. Передача результата работ оформлена актом о приемке выполненных работ № 105 от 18.12.2020 на сумму 3 912 325 руб. 35 коп. (т. 3, л.д. 12). Участниками контракта также подписана справка о стоимости выполненных работ и затрат № 105 от 18.12.2020 (т. 3, л.д. 14).

Для оплаты выполненных работ ответчиком выставлен счет-фактура № 105 от 18.12.2020 (т. 3, л.д. 13).

Согласно платежному поручению № 585150 от 23.12.2020 заказчик произвел оплату работ по государственному контракту № 13/А/2019 от 20.05.2019 в размере 3 912 325 руб. 35 коп. (т. 3, л.д. 15).

Между тем после завершения работ по закреплению на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос специальными информационными знаками заказчиком было установлено, что работы выполнены подрядчиком некачественно. Данное обстоятельство зафиксировано в информационном отчете на оказание услуг по осуществлению государственного мониторинга водных объектов, расположенных на территории Республики Марий Эл в 2022 году и в информационном отчете 2023 года на оказание услуг по проведению визуального обследования и оценке состояния специальных информационных знаков, находящихся в собственности Республики Марий Эл (т. 1, л.д. 28-161, т. 2, л.д. 1-109).

Согласно указанным отчетам 367 знаков пришли в негодность вследствие нарушения целостности лицевой поверхности. По утверждению истца данное обстоятельство выявлено в течение гарантийного срока.

Данные о ненадлежащем состоянии водоохранных знаков также подтверждаются обследованиями, проведенными специалистами администраций муниципальных районов (т. 2, л.д. 110-135).

При этом ответчиком при согласовании макета знака было предложено улучшить эксплуатационные свойства знаков, исключив выгорание, вандализм, срывание второго слоя пленки путем замены пункта технического задания «первым слоем по всей поверхности знака наносится световозвращающая пленка, затем по всей поверхности знака наносится пленка синего цвета» на «первым слоем по всей поверхности знака наносится световозвращающая пленка, с предварительной ультрафиолетовой печатью информационного текста» (т. 3, л.д. 10).

Министерством природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл замена способа нанесения материалов на информационный щит согласована (т. 3, л.д. 11).

10.11.2022 заказчиком в адрес исполнителя направлена претензия исх. № 05-71/8008 об устранении выявленных в период гарантийного срока недостатков выполненных работ по государственному контракту № 13/А/2019 от 20.05.2019 (т. 2, л.д. 136-139). В ответ на претензию № 05-71/8008 от 10.11.2022 ответчик гарантировал устранение недостатков выполненных работ по спорному контракту в период с мая по август 2023 года (т. 2, л.д. 140). Однако 20.06.2023 истец повторно направил претензию исх. № 05-71/3771 об устранении недостатков, а также письмом от 26.06.2023 просил предоставить информацию о ходе выполнения работ по устранению недостатков по контракту от 20.05.2019 (т. 2, л.д. 141-145).

Невыполнение ООО «Алтын» работ по устранению недостатков, выявленных заказчиком в пределах гарантийного срока, послужило основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода (пункт 1 статьи 721 ГК РФ).

В пункте 1 статьи 723 ГК РФ предусмотрено, что в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).

Пунктом 5.1 государственного контракта № 13/А/2019 от 20.05.2019 гарантийный срок на выполняемые работы установлен по 31.12.2023.

Тем самым заказчик вправе предъявить требования, в отношении недостатков результата работы, обнаруженных в течение гарантийного срока (пункт 3 статьи 724 ГК РФ).

Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл обратился к подрядчику с требованием об устранении недостатков работ, наличие которых зафиксировано в информационных отчетах ГУП ТЦ «Маргеомониторинг», в пределах установленного контрактом гарантийного срока. Исковое заявление предъявлено в Арбитражный суд Республики Марий Эл 27.12.2023, то есть также в пределах гарантийного срока.

В соответствии с пунктом 2 статьи 755 ГК РФ бремя доказывания того, что недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, произошли вследствие нормального износа или неправильной эксплуатации объекта или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, возлагается на подрядчика.

В дополнении к исковому заявлению от 01.04.2024 истец указал перечень специальных информационных знаков, требующих восстановления целостности лицевой поверхности согласно информационным отчетам ГУП ТЦ «Маргеомониторинг» 2022 и 2023 года, а именно:

№ п/п

№ в отчёте

№ знака

Координаты

Описание местоположения знака

X
Y

2.6. ФИО3 и Оршанский районы р. Большая Ошла и р. Малая Ошла.

Подрядная организация ООО «Алтын», 2020 год

1
4

B.Oshla 4

56.67111111

47.89833333

Респ. Марий Эл, ФИО3 район,

левый берег р. Большая Ошла.

В 184 м. к западу от дороги

Р-176 Вятка, 97-й километр

2
5

B.Oshla 5

56.67583333

47.90194444

Респ. Марий Эл, ФИО3 район,

п. Дорожный, левый берег

р. Большая Ошла.

У дороги Р-176, в 30 м. к востоку

от постройки для производственных нужд по адресу: ул. Дорожная, д. 14

3
7

B.Oshla 7

56.72638889

47.80027778

Респ. Марий Эл, ФИО3 район,

правый берег р. Большая Ошла.

В 1,1 км. к юго-западу

от с. Цибикнур

4
14

B.Oshla 14

56.6567518

47.9127397

Респ. Марий Эл, ФИО3 район,

правый берег р. Большая Ошла.

В 238 м. к северу

от г. Йошкар-Олы и 725 м. к востоку

от дороги Р-176 Вятка, 95-й километр

5
17

B.Oshla 17

56.814545

47.627555

Респ. Марий Эл, ФИО3 район,

п. Ошла, правый берег

р. Большая Ошла, на окраине ул. Дачная

6
18

B.Oshla 18

56.797735

47.674325

Респ. Марий Эл, ФИО3 район,

правый берег р. Большая Ошла.

В 550 м. к северо-востоку

от д. Яныкайсола

7
19

B.Oshla 19

56.870548

47.574957

Респ. Марий Эл, ФИО3 район,

д. Средняя Турша,

правый берег р. Большая Ошла.

На окраине ул. Школьная

8
22

B.Oshla 22

56.796025

47.672305

Респ. Марий Эл, ФИО3 район,

правый берег р. Большая Ошла.

В 324 м. к северо-востоку

от д. Яныкайсола

9
24

B.Oshla 24

56.89145

47.596666

Респ. Марий Эл, ФИО3 район,

д. Малая Турша, правый берег

р. Большая Ошла. На окраине ул.Сосновая

10

26

B.Oshla 26

56.887423

47.596228

Респ. Марий Эл, ФИО3 район,

д. Малая Турша, правый берег

р. Большая Ошла.

В 121 м. к юго-востоку от жилого дома

по адресу: ул. Сосновая, д. 40

11

29

B.Oshla 29

56.87313

47.589074

Респ. Марий Эл, ФИО3 район,

правый берег р. Большая Ошла.

В 485 м. к востоку от д. Средняя Турша

12

37

B.Oshla 37

56.802331

47.989471

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

д. Старое Крещено, левый берег р. Ошла.

В 6 м. к югу от жилого дома

по ул. Эренгер, д. 2

13

39

B.Oshla 39

56.805071

47.987327

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

д. Старое Крещено, левый берег р. Ошла.

Вблизи постройки по ул. Эренгер, д 15

14

41

B.Oshla 41

56.878892

47.953737

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

д. Малый Кугунур, левый берег

р. Ошла. На ул. Набережная,

в 50 м. к северо-западу

от жилого дома по адресу:

ул. Южная, д. 28

15

43

B.Oshla 43

56.883052

47.956433

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

д. Малый Кугунур, левый берег р. Ошла.

В 9 м. к северо-западу от жилого дома по адресу: ул. Набережная, д. 33

16

44

B.Oshla 44

56.884257

47.955489

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

д. Малый Кугунур, левый берег р. Ошла. В 86 м. к северо-западу от жилого дома по адресу: ул. Набережная,

д 27, на окраине деревни

17

45

B.Oshla 45

56.883944

47.952872

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

д. Малый Кугунур, левый берег р. Ошла.

В 212 м. к северо-западу от жилого дома по адресу: ул. Набережная, д. 23

18

46

B.Oshla 46

56.879905

47.944514

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

правый берег р. Ошла.

В 436 м. к северо-востоку

от д. Малый Кугунур

19

49

M.Oshla 1

56.799867

47.989852

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

д. Старое Крещено, левый берег р.Ошла. В 35 м. к юго-западу от жилого дома

по ул. Волкова, д. 24

20

50

M.Oshla 2

56.805655

47.985555

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

д. Старое Крещено,

левый берег р. Ошла.

В 73 м. к северо-западу от жилого дома по адресу: ул.Молодежная, д. 1

21

52

M.Oshla 4

56.879153

47.952852

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

д. Малый Кугунур,левый берег р. Ошла.

В 13 м. к северу от дороги 88Н-10014

22

53

M.Oshla 5

56.911284

47.917446

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

пгт. Оршанка, правый берег р. Ошла.

В 27 м. к юго-востоку от с/т «Природа», линия № 24, уч. 98а

23

54

M.Oshla 6

56.91267

47.917987

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

пгт. Оршанка, правый берег р. Ошла.

В 35 м. к северо-востоку от с/т «Природа»,

по ул. Гагарина, ряд 23, уч. 80

24

55

M.Oshla 7

56.914749

47.920355

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

пгт. Оршанка, правый берег р. Ошла.

В 19 м. к востоку от с/т «Природа» ряд 20 уч. 27а

25

56

M.Oshla 8

56.917263

47.92307

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

пгт. Оршанка, правый берег р. Ошла.

В 40 м. к северо-востоку от с/т «Природа», ряд 15, уч. 21

26

58

M.Oshla 10

56.920943

47.918651

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

пгт. Оршанка, правый берег р. Ошла.

В 50 м. к востоку от с/т "Юбилейный" линия № 2, уч.195

27

59

M.Oshla 11

56.921818

47.918516

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

пгт. Оршанка, правый берег р. Ошла.

В 52 м. к юго-востоку от с/т «Юбилейный», линия № 2, уч. 244

28

60

M.Oshla 12

56.931083

47.914364

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

д. Малая Каракша, левый берег р. Ошла.

Вблизи ул. Новая, в 305 м. к северу

от дороги 88К-015

2.7. Куженерский, Сернурский, Новоторъяльский районы р. Немда.

Подрядная организация ООО «Алтын», 2020 год

29

1
Nemda.K 64

56.864838

48.899023

Респ. Марий Эл, Куженерский район,

правый берег р. Немда,

на дороге Р-172, возле поворота

в населенный пункт Фомичи

30

5
Nemda.K 68

56.866727

48.893568

Респ. Марий Эл, Куженерский район,

правый берег р. Немда.

В 360 м. к северо-западу от д. Фомичи

31

6
Nemda.K 69

56.866545

48.891267

Респ. Марий Эл, Куженерский район,

левый берег р. Немда.

В 432 м. к северо-западу от д. Фомичи

32

7
Nemda.K 70

56.876732

48.888703

Респ. Марий Эл, Куженерский район,

левый берег р. Немда.

В 42 м. к югу от д. Башкири

33

8
Nemda.K 71

56.899657

48.872712

Респ. Марий Эл, Куженерский район,

левый берег р. Немда.

В южной части д. Ружбеляк

34

9
Nemda.K 72

56.880143

48.882963

Респ. Марий Эл, Куженерский район,

левый берег р. Немда.

В 37 м. к северо-западу от д. Башкири

35

10

Nemda.K 73

56.90327

48.87279

Респ. Марий Эл, Куженерский район,

левый берег р. Немда.

В северной части д. Ружбеляк

36

11

Nemda.K 74

56.901452

48.872153

Респ. Марий Эл, Куженерский район,

левый берег р. Немда.

В центральной части д. Ружбеляк

37

16

Nemda.K 79

56.833303

48.908367

Респ. Марий Эл, Куженерский район,

левый берег р. Немда.

В 832 м. к северо-западу от пгт. Куженер

38

24

Nemda.S 87

57.2230005

49.107202

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Немда.

В северо-восточной части

д. Нижний Рушенер

39

25

Nemda.S 88

57.228097

49.12282

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Немда.

На окраине в северной части

д. Ахматенер

40

30

Nemda.N 93

57.034503

48.731814

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, д. Тушнур, левый берег

р. Немда. В 75 м. к западу

от жилого дома по ул. Центральная

41

31

Nemda.N 94

57.050843

48.760948

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег р. Немда.

В 35 м. к югу от д. Нижняя Чуча

42

32

Nemda.N 95

57.028265

48.731609

Респ. Марий Эл. Новоторъяльский район, п. Льнозавод, правый берег

р. Немда. В 170 м. к северо-западу от многоквартирного жилого дома

по адресу: ул. Центральная, д. 6

43

33

Nemda.N 96

57.068603

48.80064

Респ. Марий Эл. Новоторъяльский район, д. Немда-Обалыш, правый берег р. Немда. В 32 м. к западу

от жилого дома по адресу:

ул. Школьная, д. 1

44

34

Nemda.N 97

57.071742

48.805106

Респ. Марий Эл. Новоторъяльский район,

д. Немда-Обалыш, правый берег р. Немда, у дороги 88Н-09012.

В 184 м. к северо-западу

от ул. Центральная

45

35

Nemda.N 98

57.072868

48.803494

Респ. Марий Эл. Новоторъяльский район, левый берег р. Немда,

у дороги 88Н-09012.

В 100 м. к северо-западу

от д. Немда-Обалыш

46

36

Nemda.N 99

57.089146

48.829386

Респ. Марий Эл. Новоторъяльский район, правый берег р. Немда.

В 790 м. к северо-западу от д. Татаренер

47

38

Nemda.N 101

57.009457

48.760004

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег

р. Немда. В 50 м. к северо-западу

от постройки по адресу:д. Чуксола,

ул. Набережная, д. 28 в.

48

43

Nemda.N 106

56.97831

48.803942

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, правый берег р. Немда.В 338 м. к северо-востоку от д. Ушемнур

49

45

Nemda.N 108

56.985944

48.803193

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, правый берег р. Немда.

В 65 м. к западу от д. Пеледыш.

50

47

Nemda.N 110

56.972282

48.810413

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег р. Немда,

у дороги 88Н-09005,

в 253 м. к юго-западу

от д. Нижний Ядыкбеляк

51

48

Nemda.N 111

56.971396

48.808416

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег р. Немда,

у дороги 88Н-09005,

в 410 м. к юго-западу

от д. Нижний Ядыкбеляк

52

51

Nemda.N 114

56.91462

48.86279

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег р. Немда.

В 47 м. к югу от д. Веденькино

53

52

Nemda.N 115

56.914715

48.864743

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег

р. Немда. У дороги 88Н-09010 и

в 131 м. к юго-востокуот д. Веденькино

2.8. Новоторъяльский и Оршанский районы р. Нурма.

Подрядная организация ООО «Алтын», 2020 год

54

1
120

57.002531

48.265308

Респ. Марий Эл, Оршанский район, левый берег р. Немда.

В 34 м. к юго-востоку от моста по дороге 88Н-10005

55

4
123

57.032883

48.373919

Респ. Марий Эл, Новоторьяльский район, левый берег р. Нурма.

В 58 м. к северо-востоку от д. Шалагино

56

8
127

57.040362

48.347917

Респ. Марий Эл, Новоторьяльский район, правый берег р. Нурма.

В 346 м. к западу от д. Ивакнур

2.9. Моркинский район р. Малонмаш и р. Яранка.

Подрядная организация ООО «Алтын», 2020 год

57

1
434

56.359718

48.88949

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

д. НурьялКарамас, правый берег р. Яранка.

В 80 м. к северо-востоку от жилого дома по адресу: ул. Мостовая, д. 9

58

4
437

56.359181

48.889863

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

д. НурьялКарамас, правый берег

р. Яранка.

В 68 м к северо-востоку от жилого дома по адресу: ул. Мостовая, д. 9

59

5
438

56.359393

48.896506

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

д. НурьялКарамас, левый берег

р. Яранка.В 50 м. к востоку от моста

60

10

443

56.395893

48.833443

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Яранка.

В 483 м. к северо-востоку от д. Олыкъял

61

14

447

56.386487

48.841631

Респ. Марий Эл, Моркинский район, левый берег р. Яранка.

В 1,3 км. к северо-западу от д. Олыкъял

62

15

448

56.358913

48.891891

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

д. НурьялКарамас, правый берег

р. Яранка. В 207 м. к западу от моста

63

16

449

56.359318

48.897901

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

д. НурьялКарамас, левый берег

р. Яранка. В 146 м. к востоку от моста

64

5
572

56.367863

48.785284

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Малонмаш.

В 108 м. к востоку от д. Юлесола

65

6
573

56.36733

48.784658

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Малонмаш.

В 100 м. к востоку от д. Юлесола

66

7
574

56.366762

48.783387

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Малонмаш.

В 45 м. к юго-востоку от д. Юлесола

2.10. Куженерский, Звениговский районы р. Юшут и р. Оришут.

Подрядная организация ООО «Алтын», 2020 год

67

1
451

56.777922

48.808353

Респ. Марий Эл, Куженерский район,

правый берег р. Юшут.

В 465 м. к северо-западу от д. Белки

68

28

480

56.226316

48.327181

Респ. Марий Эл. Звениговский район,

на правом берегу р. Юшут,

в 430 м. к югу от дороги 88К-012.

Около 6 км к востоку от трассы А-295

69

1
485

56.81369

48.730507

Респ. Марий Эл, Куженерский район,

левый берег р. Оришут.

В 40 м. к югу от поворота в д. Нурсола

70

2
486

56.814828

48.734278

Респ. Марий Эл, Куженерский район,

д. Кокшародо, левый берег р. Оришут.

В 21 м. к северу от жилого дома по ул. Королева, д. 47

71

3
487

56.81491

48.734724

Респ. Марий Эл, Куженерский район,

д. Кокшародо, левый берег р. Оришут.

В 17 м. к юго-востоку от жилого дома по ул. Королева, д. 50

72

4
488

56.81466

48.731994

Респ. Марий Эл, Куженерский район,

левый берег р. Оришут. На въезде в

д. Нурсола

73

12

496

56.786558

48.736852

Респ. Марий Эл, Куженерский район,

правый берег р. Оришут.

В 440 м. к юго-западу от д. Энербал

74

14

498

56.752493

48.734822

Респ. Марий Эл, Куженерский район, левый берег р. Оришут.

В 3,42 км. к востоку от д. Колокуда

75

15

499

56.751672

48.729108

Респ. Марий Эл, Куженерский район, правый берег р. Оришут.

В 3,07 км. к востоку от д. Колокуда

2.11. Моркинский район р. Юшут, р. Арка.

Подрядная организация ООО «Алтын», 2020 год

76

2
456

56.596948

48.709722

Респ. Марий Эл, Моркинский район, левый берег р. Юшут.

В 845 м. к северо-западу

от д. Кучук Памаш

77

1
500

56.609145

48.809212

Респ. Марий Эл, Моркинский район, правый берег р. Арка.

В 2,28 км. к северо-востоку

от д. Малая Мушерань

78

2
501

56.609672

48.808885

Респ. Марий Эл, Моркинский район, правый берег р. Арка.

В 2,32 км. к северо-востоку

от д. Малая Мушерань

2.12. Волжский, Звениговский районы р. Илеть.

Подрядная организация ООО «Алтын», 2020 год

79

1
218

55.973272

48.280435

Респ. Марий Эл, Волжский район, левый берег р. Илеть.

В 655 м. к северу от дороги 88К-013 и в 930 м. к северо-западу от д. Березники

80

4
222

56.010975

48.320338

Респ. Марий Эл, Волжский район,

д. Коротково, левый берег р. Илеть.

В 16 м. к северо-западу от жилого дома

по адресу: ул. Коротково, д. 33

81

5
223

56.005876

48.314714

Респ. Марий Эл, Волжский район,

д. Ильнетуры,левый берег

р. Илеть.В 30 м. к юго-востоку

от жилого дома по адресу:

ул. Колхозная, д. 31

82

11

235

55.938889

48.243297

Респ. Марий Эл, Звениговский район,

правый берег р. Илеть.

В 23 м. к востоку от д. Степанкино

83

12

236

55.942463

48.243784

Респ. Марий Эл, Звениговский район,

правый берег р. Илеть.

На северо-востокед. Степанкино

84

32

278

55.967105

48.276611

Респ. Марий Эл, Волжский район,

левый берег р. Илеть.

В 25 м. к югу от дороги 88К-013 и 560 м.

к востоку от моста

85

27

251

55.932893

48.237703

Респ. Марий Эл, Звениговский район,

правый берег р. Илеть.

В 490 м. к югу от д. Степанкино

2.13. Моркинский, Волжский районы р. Илеть, р. Кужерка, р. Молонмаш.

Подрядная организация ООО «Алтын», 2020 год

86

6
230

56.189842

48.85598

Респ. Марий Эл, Волжский район,

левый берег р. Илеть. В 2,44 км.

к северо-западу от д. Чодраял

2.14. Городской округ «Город Йошкар-Ола», ФИО3 район р. Монага.

Подрядная организация ООО «Алтын», 2020 год

87

8
181

56.681756

48.07174

Респ. Марий Эл, городской округ «Город Йошкар-Ола»,

д. Шоя-Кузнецово, левый берег р. Монаго.

В 24 м. к юго-западу от участка по ул. Заовражная, д.12

88

9
182

56.6946083

47.9917433

Респ. Марий Эл, городской округ «Город Йошкар-Ола», д. Якимово,

левый берег р. Монаго.

В 16 м. к юго-западу от перекрестка

ул. Якимово и ул. Юности

89

11

184

56.69786254

47.99066928

Респ. Марий Эл, городской округ «Город Йошкар-Ола», д. Якимово,

левый берег р. Монаго.

В 19 м. к северо-западу от жилого дома

по адресу: ул. Юности, д. 1.

90

13

187

56.6946233

47.9950217

Респ. Марий Эл, городской округ «Город

Йошкар-Ола», правый берег р. Монаго.

В 13 м. к западу от дороги Р-176, восточный обход Йошкар-Олы,

43-й километр

91

15

189

56.6821933

48.0692267

Респ. Марий Эл, городской округ «Город Йошкар-Ола»,

д. Шоя-Кузнецово, левый берег р. Монага.

В 16 м. к юго-западу от жилого дома

по адресу: ул. Шоя-Кузнецово, д. 14

92

16

190

56.6813783

48.0767083

Респ. Марий Эл, городской округ «Город Йошкар-Ола»,

д. Шоя-Кузнецово, левый берег

р. Монаго. В 5 м. к юго-западу

от перекрестка улиц Заовражная и Рассветная

93

17

191

56.6879983

48.0432117

Респ. Марий Эл, ФИО3 район,

правый берег р. Монаго.

В 27 м. к северо-западу от дороги P-172,

вблизи с. Кузнецово

94

19

193

56.7172183

48.22644

Респ. Марий Эл, ФИО3 район,

с. Азаново, левый берег р. Монаго.

В 6 м. к югу от жилого дома

по адресу: ул. Советская,д. 19

95

21

195

56.7176717

48.223865

Респ. Марий Эл, ФИО3 район,

с. Азаново,

правый берег р. Монаго. В 59 м.

к юго-востоку от жилого дома по адресу: ул. Советская, д. 15

96

22

196

56.7181248

48.2218039

Респ. Марий Эл, ФИО3 район,

с. Азаново, правый берег р. Монаго.

В 22 м. к югу от жилого дома по адресу:

ул. Советская, д. 13

97

26

200

56.708225

48.21257

Респ. Марий Эл, Медведевский район, д. Петяково, правый берег р. Монаго, перед ул. Центральная

98

27

201

56.7049433

48.2083467

Респ. Марий Эл, ФИО3 район, д. Петяково, правый берег р. Монаго.

В жилой застройке перед пешеходным мостом

99

32

206

56.69809

48.2049867

Респ. Марий Эл, ФИО3 район,

д. Петяково, левый берег р. Монаго.

В 334 м. к юго-востоку от дамбы

100

33

207

56.7029317

48.213425

Респ. Марий Эл, ФИО3 район, д. Петяково, левый берег р. Монаго.

В 6 м. от территории фермы

101

34

208

56.692475

48.1791267

Респ. Марий Эл, ФИО3 район,

с. Сурты, правый берег р. Монаго.

В 27 м. к северу от жилого дома

по адресу: ул. Речная, д. 7/1

102

36

210

56.6905915

48.1759361

Респ. Марий Эл, ФИО3 район,

д. Черкасово, правый берег р. Монаго.

В 19 м. к югу от жилого дома

по ул. Рябиновая

103

39

214

56.6788617

48.1418067

Респ. Марий Эл, ФИО3 район,

д. Русский Кукмор,

левый берег р. Монаго.

В 90 м. к востоку от жилого дома,

ул. Октябрьская, д. 87

104

40

216

56.6818834

48.177112

Респ. Марий Эл, ФИО3 район,

д. Черкасово, правый берег р. Монаго,

вблизи поля

2.15. Моркинский район р. Илеть и р. Ировка.

Подрядная организация ООО «Алтын», 2020 год

105

4
328

56.410952

49.061645

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Ировка.

В 115 м. к югу от дороги 88К-017 и

в 445 м. к юго-западу от моста

106

5
329

56.41261

49.069785

Респ. Марий Эл, Моркинский район, левый берег р. Ировка.

В 113 м. к югу от моста

на дороге 88К-017

107

6
334

56.427921

49.075382

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Ировка. В 670 м. к востоку от промплощадки компрессорной станции 21

108

1
256

56.421939

49.13642

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

д. Фадейкино, правый берег р. Илеть.

В 194 м. к западу от жилого дома

по адресу: ул. Лесная, д. 2в

109

7
262

56.399564

49.109593

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

д. Старое Мазиково, правый берег р.Илеть. В 8 м. к северу от жилого дома по адресу: ул. Центральная, д. 20

110

8
263

56.391341

49.111799

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Илеть.

В 266 м. к юго-востоку

от д. Старое Мазиково

111

9
264

56.395599

49.110007

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Илеть.

В 62 м. к востоку от д. Старое Мазиково

112

10

265

56.387298

49.115821

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

левый берег р. Илеть. В 760 м. к юго-востоку от д. Старое Мазиково

113

14

269

56.387972

49.113073

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Илеть. В 600 м.

к юго-востоку от д. Старое Мазиково

114

15

270

56.387787

49.110688

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Илеть. В 575 м.

к юго-востоку от д. Старое Мазиково

115

16

271

56.429768

49.07843

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Ировка. В 890 м.

к северо-востоку от промплощадки компрессорной станции 21

116

17

272

56.42632

49.150085

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Илеть.

У дороги 88К-017, в 92 м к западу

от моста и в 680м к востоку

от д. Фадейкино

117

18

273

56.426403

49.153297

Респ. Марий Эл, Моркинский район, левый берег р. Илеть.

В 45 м к северу от дороги 88К-017 и

в 64 м к северо-востоку от моста

2.17. Оршанский район р. Пеганурка, р. Шулка, р. Солонерка, р. Пуялка.

Подрядная организация ООО «Алтын», 2020 год

118

1
131

56.94123

48.154398

Респ. Марий Эл, Оршанский район, правый берег р. Шулка

В 15 м. к востоку от д. Большие Чирки

119

2
132

56.943909

48.151596

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

д. Большие Чирки, правый берег

р. Шулка В 60 м. к востоку

от жилого дома по адресу:

ул. Центральная, д. 13а

120

6
136

56.945288

48.159815

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

левый берег р. Шулка.

В 14 м. к северу от с. Шулка

121

7
137

56.979288

48.1209

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

левый берег р. Шулка.

В южной части д. Дубовляны

122

4
147

56.895096

48.117656

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

д. Пуялка-Орлово, левый берег

р. Пуялка, в поле

123

5
148

56.893333

48.126662

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

д. Пуялка-Орлово, левый берег

р. Пуялка. В 79 м. к юго-востоку от окраины ул. Центральная

124

6
149

56.874089

48.167023

Респ. Марий Эл, Оршанский район, правый берег р. Пуялка.

В 297 м. к югу от урочища Макманур

125

4
165

56.97451

48.304415

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

правый берег р. Пеганурка.

В центральной части д. Отары,у дороги 88Н-10008

126

7
168

56.973912

48.34309

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

правый берег р. Пеганурка.

В 27 м. к юго-востоку от д. Аппаково

127

8
169

56.973623

48.329544

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

правый берег р. Пеганурка.

В юго-западной части д. Аппаково

128

9
170

56.974687

48.343375

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

правый берег р. Пеганурка.

В юго-восточной части д. Аппаково,

на окраине ул. Центральной

129

10

171

56.973139

48.315127

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

правый берег р. Пеганурка.

У дороги 88Н-10008, в 3 м. к югу

от восточной границы д. Отары

130

11

172

56.974047

48.345792

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

правый берег р. Пеганурка.

В 83 м. к юго-востоку от д. Аппаково

№ п/п

№ в отчёте

№ знака

Координаты

Описание местоположения знака

X
Y

1
2

3
4

5
6

1
1

142

57.07319

48.80249

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег р. Немда.

д. Немда-Обалыш

2
2

143

57.07148

48.80566

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, правый берег р. Немда.

д. Немда-Обалыш

3
3

212

56.68992

48.16863

Респ. Марий Эл, Медведевский район,

правый берег р. Монага.

д. Черкасово

4
4

215

56.68435

48.1758

Респ. Марий Эл, ФИО3 район,

левый берег р. Монага.

д. Черкасово

5
7

281

56.64133

49.23864

Респ. Марий Эл, Куженерский район,

правый берег р. Ировка.

В 890 м. к востоку от д. Шойдум

6
14

288

56.51999

49.08773

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Семисола

7
15

289

56.52035

49.08941

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Семисола

8
16

290

56.5136

49.08677

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Семисола

9
17

291

56.44493

49.07142

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Ировка.

п. Канал

10

20

296

56.57973

49.15201

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Нижняя

11

21

297

56.57917

49.14959

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Нижняя

12

22

298

56.57554

49.14498

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Нижняя

13

23

299

56.57455

49.14089

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Нижняя

14

26

302

56.56466

49.13485

Респ. Марий Эл, Моркинский район, правый берег р. Ировка.

д. Нижняя

15

27

303

56.56763

49.13695

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Нижняя

16

28

304

56.51152

49.09003

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Семисола

17

29

305

56.5105

49.09114

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

левый берег р. Ировка.

д. Семисола

18

30

306

56.50908

49.09216

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

левый берег р. Ировка.

д. Семисола

19

31

307

56.5363

49.08788

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Семисола

20

33

309

56.55519

49.11358

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Кокрем

21

34

310

56.55624

49.11599

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Кокрем

22

37

313

56.44402

49.06983

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Ировка.

п. Канал

23

38

314

56.44604

49.07022

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Ировка.

п. Канал

24

39

315

56.49123

49.07043

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Алмаметьево

25

40

316

56.49179

49.07495

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Алмаметьево

26

41

317

56.49458

49.07645

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Алмаметьево

27

42

318

56.49326

49.07689

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Алмаметьево

28

44

320

56.49244

49.07596

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Алмаметьево

29

45

321

56.49069

49.07725

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

левый берег р. Ировка.

д. Алмаметьево

30

46

322

56.49313

49.07838

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

левый берег р. Ировка.

д. Алмаметьево

31

48

324

56.554

49.11245

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Кокрем

32

49

325

56.56933

49.13963

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

левый берег р. Ировка.

д. Нижняя

33

50

326

56.56737

49.13966

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

левый берег р. Ировка.

д. Нижняя

34

51

330

56.38014

49.06169

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Юрдур

35

52

331

56.38153

49.05371

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

левый берег р. Ировка.

д. Юрдур

36

53

332

56.38202

49.05681

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

левый берег р. Ировка.

д. Юрдур

37

54

333

56.38169

49.05897

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

левый берег р. Ировка.

д. Юрдур

38

55

335

56.38053

49.05647

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

левый берег р. Ировка.

д. Юрдур

39

56

336

56.38048

49.05958

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Юрдур

40

57

337

56.37873

49.05591

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

левый берег р. Ировка.

д. Юрдур

41

58

338

56.37796

49.04696

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

левый берег р. Ировка.

д. Юрдур

42

59

339

56.37607

49.04786

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

левый берег р. Ировка.

д. Юрдур

43

60

340

56.3724

49.04684

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

левый берег р. Ировка.

д. Юрдур

44

61

341

56.37262

49.04857

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

левый берег р. Ировка.

д. Юрдур

45

62

342

56.36252

49.04329

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

левый берег р. Ировка.

д. Мари-Кужеры

46

63

343

56.3605

49.04333

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

левый берег р. Ировка.

д. Мари-Кужеры

47

65

345

56.35828

49.05221

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

левый берег р. Ировка.

д. Мари-Кужеры

48

68

348

56.73979

49.34153

Респ. Марий Эл, Параньгинский район,

левый берег р. Ировка.

д. Ирмучаш

49

69

349

56.74454

49.34182

Респ. Марий Эл, Параньгинский район,

левый берег р. Ировка.

В 300 м. к северу от д. Ирмучаш

50

70

350

56.74534

49.34099

Респ. Марий Эл, Параньгинский район,

левый берег р. Ировка.

В 400 м. к северу от д. Ирмучаш

51

71

351

56.74651

49.33573

Респ. Марий Эл, Параньгинский район,

правый берег р. Ировка.

В 730 м. на северо-запад от д. Ирмучаш

52

72

352

56.75098

49.33376

Респ. Марий Эл, Параньгинский район,

правый берег р. Ировка.

В 1,2 км. на северо-запад от д. Ирмучаш

53

73

353

56.75824

49.3106

Респ. Марий Эл, Параньгинский район,

левый берег р. Ировка.

В 1,1 км. на восток от д. Данилово

54

74

354

56.76274

49.30151

Респ. Марий Эл, Параньгинский район,

левый берег р. Ировка.

В 500 м. на восток от д. Данилово

55

75

355

56.7179

49.34416

Респ. Марий Эл, Параньгинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Яндемирово

56

77

357

56.71651

49.34643

Респ. Марий Эл, Параньгинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Яндемирово

57

78

358

56.72131

49.35275

Респ. Марий Эл, Параньгинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Яндемирово

58

79

359

56.72581

49.35569

Респ. Марий Эл, Параньгинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Яндемирово

59

80

360

56.72785

49.35551

Респ. Марий Эл, Параньгинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Яндемирово

60

81

361

56.7146

49.33811

Респ. Марий Эл, Параньгинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Яндемирово

61

82

362

56.68703

49.29868

Респ. Марий Эл, Параньгинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Ирнур

62

83

363

56.68573

49.29996

Респ. Марий Эл, Параньгинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Ирнур

63

84

364

56.68995

49.29922

Респ. Марий Эл, Параньгинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Ирнур

64

85

365

56.68882

49.29882

Респ. Марий Эл, Параньгинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Ирнур

65

86

366

56.72994

49.3599

Респ. Марий Эл, Параньгинский район,

левый берег р. Ировка.

д. Яндемирово

66

87

367

56.72936

49.35844

Респ. Марий Эл, Параньгинский район,

левый берег р. Ировка.

д. Яндемирово

67

88

368

56.41927

48.95619

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

левый берег р. Кужмара.

д. Новая

68

89

369

56.41356

48.95904

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

левый берег р. Кужмара.

д. Подгорная

69

92

372

56.41476

48.95258

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Кужмара.

д. Подгорная

70

93

373

56.41811

48.95169

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Кужмара.

д. Подгорная

71

94

374

56.41611

48.95241

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Кужмара.

д. Подгорная

72

95

375

56.39221

48.98042

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

левый берег р. Кужмара.

д. Кучко-Памаш

73

97

377

56.39142

48.97842

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

левый берег р. Кужмара.

д. Кучко-Памаш

74

99

379

56.38904

48.97775

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Кужмара.

д. Кучко-Памаш

75

100

380

56.385

48.97873

Респ. Марий Эл, Моркинский район, правый берег р. Кужмара.

д. Кучко-Памаш

76

101

381

56.38339

48.98265

Респ. Марий Эл, Моркинский район, правый берег р. Кужмара.

д. Кучко-Памаш

77

102

382

56.38197

48.98854

Респ. Марий Эл, Моркинский район, правый берег р. Кужмара.

д. Кучко-Памаш

78

103

383

56.38309

48.99171

Респ. Марий Эл, Моркинский район, левый берег р. Кужмара.

д. Кучко-Памаш

79

104

384

56.38244

48.99047

Респ. Марий Эл, Моркинский район, правый берег р. Кужмара.

д. Кучко-Памаш

80

105

385

56.34959

49.01363

Респ. Марий Эл, Моркинский район, левый берег р. Кужмара.

д. Нижняя Юплань

81

106

386

56.34683

49.0143

Респ. Марий Эл, Моркинский район, правый берег р. Кужмара.

д. Нижняя Юплань

82

107

387

56.34798

49.01281

Респ. Марий Эл, Моркинский район, правый берег р. Кужмара.

д. Нижняя Юплань

83

108

388

56.38339

48.99335

Респ. Марий Эл, Моркинский район, левый берег р. Кужмара.

д. Кучко-Памаш

84

111

391

56.44877

48.90254

Респ. Марий Эл, Моркинский район, левый берег р. Кужмара.

д. Большой Кожлаял

85

112

392

56.44855

48.90374

Респ. Марий Эл, Моркинский район, левый берег р. Кужмара.

д. Большой Кожлаял

86

113

393

56.44565

48.90382

Респ. Марий Эл, Моркинский район, левый берег р. Кужмара.

д. Большой Кожлаял

87

114

394

56.46613

48.87448

Респ. Марий Эл, Моркинский район, левый берег р. Кужмара

д.МалыйКожлаял

88

119

399

56.43212

48.92207

Респ. Марий Эл, Моркинский район, правый берег р. Кужмара.

У моста после д. Новая

89

120

400

56.43199

48.9252

Респ. Марий Эл, Моркинский район, правый берег р. Кужмара.

У моста после д. Новая

90

121

426

56.3354

48.92836

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

левый берег р. Яранка.

д. Балдырка

91

122

427

56.33073

48.92925

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

левый берег р. Яранка.

д. Балдырка

92

129

506

56.76822

49.16788

Респ. Марий Эл, Куженерский район,

левый берег р. Ировка.

д. Яндемирово

93

130

507

56.7706

49.16865

Респ. Марий Эл, Куженерский район,

левый берег р. Купшерка.

д. Актугансола

94

131

508

56.76929

49.16832

Респ. Марий Эл, Куженерский район,

правый берег р. Купшерка.

Актугансола

95

132

509

56.77012

49.16135

Респ. Марий Эл, Куженерский район,

правый берег р. Купшерка.

д. Актугансола

96

133

510

56.77109

49.15749

Респ. Марий Эл, Куженерский район,

левый берег р. Купшерка.

д. Актугансола

97

134

511

56.77175

49.16131

Респ. Марий Эл, Куженерский район,

левый берег р. Купшерка.

д. Актугансола

98

135

512

56.77304

49.16051

Респ. Марий Эл, Куженерский район,

левый берег р. Купшерка.

д. Актугансола

99

136

513

56.77196

49.1759

Респ. Марий Эл, Куженерский район, левый берег р. Купшерка.

д. Актугансола

100

140

517

56.76662

49.1946

Респ. Марий Эл, Куженерский район, левый берег р. Купшерка.

д. Актугансола, рядом с ГТС.

101

143

520

56.69462

49.2832

Респ. Марий Эл, Параньгинский район, левый берег р. Купшерка.

д. Ирнур

102

144

521

56.6933

49.2808

Респ. Марий Эл, Параньгинский район, правый берег р. Купшерка.

д. Портянур

103

145

522

56.6865

49.2822

Респ. Марий Эл, Параньгинский район, правый берег р. Купшерка.

д. Портянур

104

146

523

56.68801

49.28747

Респ. Марий Эл, Параньгинский район, правый берег р. Купшерка.

д. Портянур

105

147

524

56.68995

49.29186

Респ. Марий Эл, Параньгинский район, левый берег р. Купшерка.

д. Ирнур

106

153

530

56.73749

49.24337

Респ. Марий Эл, Параньгинский район, левый берег р. Купшерка.

д. Мурзанаево рядом с ГТС

107

154

531

56.74021

49.24043

Респ. Марий Эл, Параньгинский район, левый берег р. Купшерка.

д. Мурзанаево рядом с ГТС

108

155

532

56.74148

49.24003

Респ. Марий Эл, Параньгинский район, левый берег р. Купшерка.

д. Мурзанаево рядом с ГТС

109

156

533

56.74368

49.23143

Респ. Марий Эл, Параньгинский район, левый берег р. Купшерка.

д. Мурзанаево рядом с ГТС

110

157

534

56.74394

49.22702

Респ. Марий Эл, Параньгинский район, левый берег р. Купшерка.

д. Мурзанаево рядом с ГТС

111

159

536

56.74153

49.2246

Респ. Марий Эл, Параньгинский район, левый берег р. Купшерка.

д. Мурзанаево рядом с ГТС

112

160

537

56.7466

49.22187

Респ. Марий Эл, Параньгинский район, правый берег р. Купшерка.

д. Чеберюла

113

165

542

56.77664

49.01052

Респ. Марий Эл, Куженерский район, правый берег р. Шойка.

д. Памашнур

114

166

543

56.77564

49.01337

Респ. Марий Эл, Куженерский район, левый берег р. Шойка.

д. Памашнур

115

171

548

56.68966

49.12132

Респ. Марий Эл, Куженерский район, правый берег р. Шойка.

В 1 км. на восток от д. Мари Шои

116

172

549

56.67401

49.12973

Респ. Марий Эл, Куженерский район, правый берег р. Шойка.

с.РусскиеШои

117

174

551

56.67107

49.16709

Респ. Марий Эл, Куженерский район, правый берег р. Шойка.

с.РусскиеШои

118

176

553

56.67021

49.1705

Респ. Марий Эл, Куженерский район, левый берег р. Шойка.

с.РусскиеШои

119

177

554

56.66978

49.1722

Респ. Марий Эл, Куженерский район, левый берег р. Шойка.

с.РусскиеШои

120

178

555

56.65139

49.19029

Респ. Марий Эл, Куженерский район, правый берег р. Шойка.

д.Аганур

121

179

556

56.65274

49.19367

Респ. Марий Эл, Куженерский район, правый берег р. Шойка.

д. Аганур

122

180

557

56.65472

49.19683

Респ. Марий Эл, Куженерский район, левый берег р. Шойка.

д. Аганур

123

181

558

56.6564

49.19971

Респ. Марий Эл, Куженерский район, левый берег р. Шойка.

д. Аганур

124

182

559

56.64242

49.21631

Респ. Марий Эл, Куженерский район, левый берег р. Шойка.

д. Шойдум

125

183

560

56.64163

49.21791

Респ. Марий Эл, Куженерский район, левый берег р. Шойка.

д. Шойдум

126

184

561

56.64015

49.21453

Респ. Марий Эл, Куженерский район, правый берег р. Шойка.

д. Шойдум

127

185

562

56.6396

49.21155

Респ. Марий Эл, Куженерский район, правый берег р. Шойка.

д. Шойдум

128

188

565

56.64084

49.22274

Респ. Марий Эл, Куженерский район, левый берег р. Шойка.

д. Шойдум

129

189

566

56.64044

49.22223

Респ. Марий Эл, Куженерский район, левый берег р. Шойка.

д. Шойдум

130

190

567

56.63988

49.22319

Респ. Марий Эл, Куженерский район, левый берег р. Шойка.

д. Шойдум

131

191

577

56.96052

48.98049

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Она.

д. Ономучаш

132

192

578

57.03473

49.0865

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Она.

с. Марисола

133

193

579

57.03512

49.08987

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Она.

с. Марисола

134

194

580

57.05645

49.16555

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Она.

д. Онодур

135

195

581

57.05672

49.17223

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Она.

д. Онодур

136

196

582

57.01149

49.03574

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Она.

д. Петрово

137

197

583

56.98809

49.02285

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Она.

Рядом с ГТС у д. Захарово

138

198

584

56.98727

49.02208

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Она.

Рядом с ГТС у д. Захарово

139

199

585

56.98115

49.00902

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Она.

д. Шокшемсола

140

200

586

56.98788

49.01584

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Она.

Рядом с ГТС у д. Шокшемсола

141

201

587

56.98236

49.021

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Она.

д. Захарово

142

202

588

56.98226

49.02551

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Она.

Рядом с ГТС у д. Захарово

143

203

589

57.15287

49.13382

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Чукша.

с.Казанское

144

204

590

57.14865

49.11351

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Чукша.

с. Казанское

145

205

591

57.15498

49.13204

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Чукша.

д. Шабыково

146

206

592

57.15151

49.13823

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Чукша.

с. Казанское

147

207

593

57.15423

49.12102

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Чукша.

д. Шабыково

148

208

594

57.15365

49.12828

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Чукша.

д. Шабыково

149

209

595

57.15196

49.10981

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Чукша.

д. Шабыково

150

210

596

57.14944

49.07863

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Чукша.

д.Василенки

151

211

597

57.14785

49.07445

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Чукша.

д.Василенки

152

212

598

57.14935

49.06851

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Чукша.

д.Василенки

153

213

599

57.14795

49.08366

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Чукша.

д.Василенки

154

214

600

57.15212

49.09506

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Чукша.

д.ФИО4

155

215

601

57.15158

49.12745

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Чукша.

с. Казанское

156

216

602

57.14988

49.11659

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Чукша.

с. Казанское

157

217

603

57.14801

49.1109

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Чукша.

с. Казанское

158

218

604

56.93984

49.23213

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Сердяжка.

д. Кочанур

159

220

606

57.11583

49.10871

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Пузя.

с/п. Казанское

160

221

607

57.11764

49.10916

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Пузя.

с/п. Казанское

161

222

608

57.11854

49.16666

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Пузя.

д. Казаково

162

223

609

57.12035

49.16666

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Пузя.

д. Казаково

163

225

611

56.9375

49.27233

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Сердяжка.

д. Глазырино

164

226

612

56.93894

49.27425

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Сердяжка.

д. Большой Сердеж

165

227

613

56.93865

49.27244

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Сердяжка.

д. Большой Сердеж

166

228

614

56.94941

49.1757

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Сердяжка.

д. Андрюшенки

167

229

615

56.94697

49.17997

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Сердяжка.

пгт. Сернур

168

230

616

57.12154

49.16669

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Пузя.

д. Казаково

169

231

617

57.1172

49.16649

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Пузя.

д. Казаково

170

232

618

57.11748

49.17542

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Пузя.

д. Казаково

171

233

619

57.11706

49.17533

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Пузя.

д. Казаково

172

236

622

56.94881

49.13588

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Сердяжка.

д. Тимино

173

237

623

56.94567

49.17593

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Сердяжка.

д. Андрюшенки

174

238

624

56.9365

49.27222

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Сердяжка.

д. Глазырино

175

239

625

56.94417

49.04598

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Сердяжка.

д. Абленки

176

240

626

56.94523

49.04082

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Сердяжка.

д. Абленки

177

241

627

56.94137

49.02348

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Сердяжка.

д. Мустаево

178

242

628

56.92445

49.01264

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Сердяжка.

д. Мустаево

179

243

629

56.93899

49.01127

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Сердяжка.

д. Мустаево

180

244

630

56.94153

49.19841

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Сердяжка.

пгт. Сернур

181

248

634

56.9404

49.0248

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Сердяжка.

д. Мустаево

182

251

637

56.93976

49.01861

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Сердяжка.

д. Мустаево

183

252

638

56.94992

49.13284

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Сердяжка.

д. Тимино

184

253

639

56.96481

49.11885

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Сердяжка.

д. Красная горка

185

254

640

56.96653

49.12211

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Сердяжка.

д. Красная горка

186

256

642

56.9488

49.08829

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Сердяжка.

д. Лепешкино

187

257

643

56.90817

49.20788

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Мушка.

д. Веткино

188

258

644

56.90429

49.21885

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Мушка.

д. ЙошкарУшем

189

259

645

56.90184

49.13277

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Мушка.

д. Большая Мушка

190

260

646

56.89806

49.13314

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Мушка.

д. Большая Мушка

191

261

647

56.90007

49.13801

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Мушка.

д. Большая Мушка

192

262

648

56.90176

49.14498

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Мушка.

д. Большая Мушка

193

263

649

56.89069

49.10143

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Мушка.

д. Большая Коклала

194

264

650

56.90883

49.28071

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Мушка.

д. Приустье Мушки

195

265

651

56.90828

49.2827

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Мушка.

д. Приустье Мушки

196

266

652

56.89357

49.10483

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Мушка.

д. Большая Коклала

197

269

655

56.88914

49.10958

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Мушка.

д. Большая Коклала

198

270

656

56.88841

49.10195

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Мушка.

д. Большая Коклала

199

271

657

56.88529

49.09259

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Мушка.

д. Большая Коклала

200

272

658

56.88628

49.09509

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Мушка.

д. Большая Коклала

201

273

659

57.11438

48.36634

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, правый берег р. Толмань.

д. Малая Шимшурга

202

274

660

57.11576

48.36309

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, правый берег р. Толмань.

д. Малая Шимшурга

203

275

661

57.11972

48.36438

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег р. Толмань.

д. Малая Шимшурга

204

278

664

57.13026

48.34907

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, правый берег р. Толмань.

д. Большая Шимшурга

205

279

665

57.12918

48.35407

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег р. Толмань.

д. Большая Шимшурга

206

280

666

57.13665

48.3396

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег р. Толмань.

д. Большая Шимшурга

207

281

667

57.14606

48.31437

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег р. Толмань.

д. Шудомарино

208

282

668

57.13622

48.33895

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег р. Толмань.

д. Большая Шимшурга

209

283

669

57.119

48.37335

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег р. Толмань.

д. Малая Шимшурга

210

284

670

57.11555

48.37999

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег р. Толмань.

д. Малая Шимшурга

211

287

673

57.11128

48.40836

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег р. Толмань.

д. Крюковцы

212

288

674

57.11934

48.36597

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег р. Толмань.

д. Малая Шимшурга

213

289

675

57.1105

48.41444

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег р. Толмань.

д. Крюковцы

214

290

676

57.11064

48.40838

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег р. Толмань.

д. Крюковцы

215

291

677

57.10939

48.41285

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег р. Толмань.

д. Крюковцы

216

294

680

57.09777

48.46301

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, правый берег р. Толмань.

д. Яснур

217

295

681

57.09815

48.4633

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, правый берег р. Толмань.

д. Яснур

218

296

682

57.09908

48.46398

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег р. Толмань.

д. Яснур

219

297

683

57.09952

48.46439

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег р. Толмань.

д. Яснур

220

298

684

57.10303

48.4593

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег р. Толмань.

д. Яснур

221

299

685

57.09062

48.54699

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег р. Толмань.

д. Нижний Кугенер

222

301

687

57.08933

48.55014

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, правый берег р. Толмань.

д. Нижний Кугенер

223

302

688

57.08882

48.55133

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, правый берег р. Толмань.

д. Нижний Кугенер

224

303

689

57.08525

48.53952

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, правый берег р. Толмань.

д. Нижний Кугенер

225

306

692

57.09628

48.70817

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег р. Толмань.

Между д. Большое Танаково и д. Малый Лумарь

226

307

693

57.09672

48.70805

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег р. Толмань.

Между д. Большое Танаково и д. Малый Лумарь

227

308

694

57.09813

48.6903

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег р. Толмань.

д. Малый Лумарь

228

309

695

57.10056

48.68649

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег р. Толмань.

д. Малый Лумарь

229

310

696

57.09603

48.65095

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, правый берег р. Толмань.

В 2.5 км на юг от д. Масканур

230

311

697

57.09555

48.65106

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, правый берег р. Толмань.

В 2.5 км на юг от

д. Масканур

231

312

698

57.09785

48.65021

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег р. Толмань.

В 2.5 км на юг от

д. Масканур

232

313

699

57.09826

48.65001

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег р. Толмань.

В 2.5 км на юг

от д. Масканур

233

317

703

57.09703

48.79165

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, правый берег р. Толмань.

В районе рыбхоза

234

318

704

57.09662

48.7962

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, правый берег р. Толмань.

В районе рыбхоза

235

320

706

56.96172

48.97863

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Она.

д. Ономучаш

236

321

707

56.96257

48.98063

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Она.

д. Ономучаш

237

322

708

56.96002

48.98176

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Она.

д. Ономучаш

В дополнении к отзыву от 29.03.2024 и в судебном заседании ответчик признал требование в части восстановления целостности лицевой поверхности 367 специальных информационных знаков границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос (с учетом уточнения искового заявления) (т. 3, л.д. 60, аудиозапись судебного заседания от 24.04.2024).

В силу части 3 статьи 49 АПК РФ ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции признать иск полностью или частично.

Арбитражный суд считает возможным принять признание ответчиком требования в части устранения недостатков по государственному контракту № 13/А/2019 от 20.05.2019 по восстановлению целостности лицевой поверхности 367 специальных информационных знаков границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос в срок до 01.09.2024 в соответствии с требованиями технического задания к государственному контракту № 13/А/2019 от 20.05.2019, поскольку это не противоречит закону и не нарушает права других лиц, причины признания иска подтверждены материалами дела. Поэтому арбитражный суд удовлетворяет требование истца в указанной части.

Согласно пункту 4 статьи 170 АПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска ответчиком и принятие его судом.

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании штрафа в сумме 117 369 руб. 76 коп.

Так, в соответствии с пунктом 6.5 государственного контракта № 13/А/2019 от 20.05.2019 за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере:

1 этап – 89 807 руб. 57 коп., 3 % цены этапа;

2 этап – 27 562 руб. 19 коп., 3 % цены этапа.

По мнению истца, под ненадлежащим исполнением исполнителем обязательств понимается выполнение работ, не соответствующих требованиям к качеству и объему, установленных контрактом. Применение штрафа обусловлено нарушением исполнителем гарантийного обязательства.

Между тем при предъявлении требования о взыскании штрафа Министерством природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл не учтено следующее.

Спорные правоотношения возникли в рамках исполнения государственного контракта на выполнение подрядных работ, правовое регулирование которого предусмотрено главой 30 ГК РФ и Законом о контрактной системе, также общими положениями гражданского законодательства об обязательствах.

В части 6 статьи 34 Закона о контрактной системе определено, что в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Право заказчика требовать от исполнителя уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств по контракту предусмотрено в пункте 6.1 контракта.

Факт нарушения обществом гарантийного обязательства подтвержден материалами дела.

Согласно правовой позиции, отраженной в пункте 40 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017), списание, рассрочка начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю) сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением государственного (муниципального) контракта при определенных условиях является именно обязанностью государственного (муниципального) заказчика, поскольку данные действия призваны быть одной из мер поддержки исполнителей по государственным (муниципальным) контрактам. В связи с этим суд, рассматривая иск заказчика о взыскании с поставщика (подрядчика, исполнителя) указанных штрафных санкций, обязан проверить соблюдение истцом требований приведенного законодательства.

На основании части 42.1 статьи 112 Закона о контрактной системе начисленные поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанные заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

В пункте 2 Правил списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 (далее – Правила № 783) предусмотрено, что списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме, за исключением контрактов, по которым в 2015, 2016 и 2020 годах изменены по соглашению сторон условия о сроке исполнения контракта, и (или) цене контракта, и (или) цене единицы товара, работы, услуги, и (или) количестве товаров, объеме работ, услуг, предусмотренных контрактами.

Согласно подпункту «а» пункта 3 Правил № 783, если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней).

По смыслу приведенного нормативно-правового регулирования списание начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю) сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением государственного (муниципального) контракта при определенных условиях является именно обязанностью государственного (муниципального) заказчика, носит императивный характер и не может быть изменена соглашением сторон (условиями государственного контракта) и разъяснениями финансового органа, в частности, разъяснениями Минфина России, изложенными в письмах от 03.09.2020 № 24-03-07/77425 и от 06.11.2020 № 24-03-07/95957.

В данном случае начисленная неустойка (117 369 руб. 76 коп.) не превышала пять процентов от цены контракта (3 912 325 руб. 35 коп.) и подлежала списанию заказчиком.

Данная позиция подтверждается позицией Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2023 № 301-ЭС22-20431 по делу № А31-15084/2020.

Тем самым арбитражный суд принимает решение об отказе в удовлетворении требования о взыскании штрафа.

Заявление ответчика о применении статьи 333 ГК РФ не имеет правого значения, поскольку неустойка подлежит списанию на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В соответствии со статьей 333.21 НК РФ размер государственной пошлины по иску составляет 10 521 руб. (4 521 руб. (от требования о взыскании штрафа в сумме 117 369 руб. 76 коп.) и 6 000 руб. (от требования об устранении недостатков работ).

Истец освобожден от уплаты государственной пошлины на основании статьи 333.37 НК РФ.

Согласно статье 333.17 НК РФ плательщиками государственной пошлины признаются организации и физические лица, которые выступают ответчиками в арбитражных судах и если при этом решение суда принято не в их пользу и истец освобожден от уплаты государственной пошлины.

В связи с отказом в удовлетворении штрафа в сумме 117 369 руб. 76 коп. государственная пошлина на основании статьи 110 АПК РФ подлежит взысканию с истца. Между тем, поскольку истец освобожден от ее уплаты, государственная пошлина в доход федерального бюджета взысканию не подлежит.

Кроме того, при распределении расходов по оплате государственной пошлины в связи с признанием иска ответчиком подлежат применению специальные правила, предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса РФ, согласно которым при признании ответчиком иска, в том числе по результатам проведения примирительных процедур, до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу подлежит 70 % суммы уплаченной им государственной пошлины. Ответчик признал требование об устранении недостатков работ. Государственная пошлина по неимущественному требованию составила 6000 руб. Следовательно, в связи с признанием ответчиком указанного требования государственная пошлина в сумме 1 800 руб. (6 000 руб.*30%) подлежит взысканию в доход федерального бюджета с ответчика, не в пользу которого принят судебный акт.

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 24 апреля 2024 года. Решение в полном объеме изготовлено 25 апреля 2024 года, что согласно части 2 статьи 176 АПК РФ считается датой принятия судебного акта.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 174, 176 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Обязать общество с ограниченной ответственностью «Алтын» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в срок до 1 сентября 2024 года устранить недостатки по государственному контракту № 13/А/2019 от 20.05.2019 в части восстановления целостности лицевой поверхности 367 специальных информационных знаков границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствии с требованиями технического задания к государственному контракту № 13/А/2019 от 20.05.2019, а именно:

№

п/п

№ в отчёте

№ знака

Координаты

Описание местоположения знака

X
Y

2.6. ФИО3 и Оршанский районы р. Большая Ошла и р. Малая Ошла.

Подрядная организация ООО «Алтын», 2020 год

1
4

B.Oshla 4

56.67111111

47.89833333

Респ. Марий Эл, ФИО3 район,

левый берег р. Большая Ошла.

В 184 м. к западу от дороги

Р-176 Вятка, 97-й километр

2
5

B.Oshla 5

56.67583333

47.90194444

Респ. Марий Эл, ФИО3 район, п. Дорожный, левый берег

р. Большая Ошла.

У дороги Р-176, в 30 м. к востоку

от постройки для производственных нужд по адресу: ул. Дорожная, д. 14

3
7

B.Oshla 7

56.72638889

47.80027778

Респ. Марий Эл, ФИО3 район,

правый берег р. Большая Ошла.

В 1,1 км. к юго-западу

от с. Цибикнур

4
14

B.Oshla 14

56.6567518

47.9127397

Респ. Марий Эл, ФИО3 район,

правый берег р. Большая Ошла.

В 238 м. к северу

от г. Йошкар-Олы и 725 м. к востоку

от дороги Р-176 Вятка, 95-й километр

5
17

B.Oshla 17

56.814545

47.627555

Респ. Марий Эл, ФИО3 район,

п. Ошла, правый берег

р. Большая Ошла, на окраине ул. Дачная

6
18

B.Oshla 18

56.797735

47.674325

Респ. Марий Эл, ФИО3 район,

правый берег р. Большая Ошла.

В 550 м. к северо-востоку

от д. Яныкайсола

7
19

B.Oshla 19

56.870548

47.574957

Респ. Марий Эл, ФИО3 район,

д. Средняя Турша,

правый берег р. Большая Ошла.

На окраине ул. Школьная

8
22

B.Oshla 22

56.796025

47.672305

Респ. Марий Эл, ФИО3 район,

правый берег р. Большая Ошла.

В 324 м. к северо-востоку

от д. Яныкайсола

9
24

B.Oshla 24

56.89145

47.596666

Респ. Марий Эл, ФИО3 район,

д. Малая Турша, правый берег

р. Большая Ошла. На окраине ул.Сосновая

10

26

B.Oshla 26

56.887423

47.596228

Респ. Марий Эл, ФИО3 район,

д. Малая Турша, правый берег

р. Большая Ошла.

В 121 м. к юго-востоку от жилого дома

по адресу: ул. Сосновая, д. 40

11

29

B.Oshla 29

56.87313

47.589074

Респ. Марий Эл, ФИО3 район,

правый берег р. Большая Ошла.

В 485 м. к востоку от д. Средняя Турша

12

37

B.Oshla 37

56.802331

47.989471

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

д. Старое Крещено, левый берег р.Ошла.

В 6 м. к югу от жилого дома

по ул. Эренгер, д. 2

13

39

B.Oshla 39

56.805071

47.987327

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

д. Старое Крещено, левый берег р.Ошла.

Вблизи постройки по ул. Эренгер, д 15

14

41

B.Oshla 41

56.878892

47.953737

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

д. Малый Кугунур, левый берег

р. Ошла. На ул. Набережная,

в 50 м. к северо-западу

от жилого дома по адресу:

ул. Южная, д. 28

15

43

B.Oshla 43

56.883052

47.956433

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

д. Малый Кугунур, левый берег р. Ошла.

В 9 м. к северо-западу от жилого дома по адресу: ул. Набережная, д. 33

16

44

B.Oshla 44

56.884257

47.955489

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

д. Малый Кугунур, левый берег р. Ошла.

В 86 м. к северо-западу от жилого дома по адресу: ул. Набережная,

д 27, на окраине деревни

17

45

B.Oshla 45

56.883944

47.952872

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

д. Малый Кугунур, левый берег р. Ошла.

В 212 м. к северо-западу от жилого дома по адресу: ул. Набережная, д. 23

18

46

B.Oshla 46

56.879905

47.944514

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

правый берег р. Ошла.

В 436 м. к северо-востоку

от д. Малый Кугунур

19

49

M.Oshla 1

56.799867

47.989852

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

д. Старое Крещено, левый берег р.Ошла.

В 35 м. к юго-западу от жилого дома

по ул. Волкова, д. 24

20

50

M.Oshla 2

56.805655

47.985555

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

д. Старое Крещено,

левый берег р. Ошла.

В 73 м. к северо-западу от жилого дома по адресу: ул.Молодежная, д. 1

21

52

M.Oshla 4

56.879153

47.952852

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

д. Малый Кугунур,левый берег р. Ошла.

В 13 м. к северу от дороги 88Н-10014

22

53

M.Oshla 5

56.911284

47.917446

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

пгт. Оршанка, правый берег р. Ошла.

В 27 м. к юго-востоку от с/т «Природа», линия № 24, уч. 98а

23

54

M.Oshla 6

56.91267

47.917987

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

пгт. Оршанка, правый берег р. Ошла.

В 35 м. к северо-востоку от с/т «Природа»,

по ул. Гагарина, ряд 23, уч. 80

24

55

M.Oshla 7

56.914749

47.920355

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

пгт. Оршанка, правый берег р. Ошла.

В 19 м. к востоку от с/т «Природа» ряд 20 уч. 27а

25

56

M.Oshla 8

56.917263

47.92307

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

пгт. Оршанка, правый берег р. Ошла.

В 40 м. к северо-востоку от с/т «Природа», ряд 15, уч. 21

26

58

M.Oshla 10

56.920943

47.918651

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

пгт. Оршанка, правый берег р. Ошла.

В 50 м. к востоку

от с/т «Юбилейный» линия № 2, уч.195

27

59

M.Oshla 11

56.921818

47.918516

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

пгт. Оршанка, правый берег р. Ошла.

В 52 м. к юго-востоку от с/т «Юбилейный», линия № 2, уч. 244

28

60

M.Oshla 12

56.931083

47.914364

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

д. Малая Каракша, левый берег р. Ошла.

Вблизи ул. Новая, в 305 м. к северу

от дороги 88К-015

2.7. Куженерский, Сернурский, Новоторъяльский районы р. Немда.

Подрядная организация ООО «Алтын», 2020 год

29

1
Nemda.K 64

56.864838

48.899023

Респ. Марий Эл, Куженерский район,

правый берег р. Немда,

на дороге Р-172, возле поворота

в населенный пункт Фомичи

30

5
Nemda.K 68

56.866727

48.893568

Респ. Марий Эл, Куженерский район,

правый берег р. Немда.

В 360 м. к северо-западу от д. Фомичи

31

6
Nemda.K 69

56.866545

48.891267

Респ. Марий Эл, Куженерский район,

левый берег р. Немда.

В 432 м. к северо-западу от д. Фомичи

32

7
Nemda.K 70

56.876732

48.888703

Респ. Марий Эл, Куженерский район,

левый берег р. Немда.

В 42 м. к югу от д. Башкири

33

8
Nemda.K 71

56.899657

48.872712

Респ. Марий Эл, Куженерский район,

левый берег р. Немда.

В южной части д. Ружбеляк

34

9
Nemda.K 72

56.880143

48.882963

Респ. Марий Эл, Куженерский район,

левый берег р. Немда.

В 37 м. к северо-западу от д. Башкири

35

10

Nemda.K 73

56.90327

48.87279

Респ. Марий Эл, Куженерский район,

левый берег р. Немда.

В северной части д. Ружбеляк

36

11

Nemda.K 74

56.901452

48.872153

Респ. Марий Эл, Куженерский район,

левый берег р. Немда.

В центральной части д. Ружбеляк

37

16

Nemda.K 79

56.833303

48.908367

Респ. Марий Эл, Куженерский район,

левый берег р. Немда.

В 832 м. к северо-западу от пгт. Куженер

38

24

Nemda.S 87

57.2230005

49.107202

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Немда.

В северо-восточной части

д. Нижний Рушенер

39

25

Nemda.S 88

57.228097

49.12282

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Немда.

На окраине в северной части

д. Ахматенер

40

30

Nemda.N 93

57.034503

48.731814

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, д. Тушнур, левый берег

р. Немда. В 75 м. к западу

от жилого дома по ул. Центральная

41

31

Nemda.N 94

57.050843

48.760948

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег р. Немда.

В 35 м. к югу от д. Нижняя Чуча

42

32

Nemda.N 95

57.028265

48.731609

Респ. Марий Эл. Новоторъяльский район, п. Льнозавод, правый берег

р. Немда. В 170 м. к северо-западу от многоквартирного жилого дома

по адресу: ул. Центральная, д. 6

43

33

Nemda.N 96

57.068603

48.80064

Респ. Марий Эл. Новоторъяльский район, д. Немда-Обалыш, правый берег р. Немда. В 32 м. к западу

от жилого дома по адресу:

ул. Школьная, д. 1

44

34

Nemda.N 97

57.071742

48.805106

Респ. Марий Эл. Новоторъяльский район,

д. Немда-Обалыш, правый берег

р. Немда, у дороги 88Н-09012.

В 184 м. к северо-западу

от ул. Центральная

45

35

Nemda.N 98

57.072868

48.803494

Респ. Марий Эл. Новоторъяльский район, левый берег р. Немда,

у дороги 88Н-09012.

В 100 м. к северо-западу

от д. Немда-Обалыш

46

36

Nemda.N 99

57.089146

48.829386

Респ. Марий Эл. Новоторъяльский район, правый берег р. Немда.

В 790 м. к северо-западу от д. Татаренер

47

38

Nemda.N 101

57.009457

48.760004

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег

р. Немда. В 50 м. к северо-западу

от постройки по адресу:д. Чуксола,

ул. Набережная, д. 28 в.

48

43

Nemda.N 106

56.97831

48.803942

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, правый берег р. Немда.

В 338 м. к северо-востоку от д. Ушемнур

49

45

Nemda.N 108

56.985944

48.803193

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, правый берег р. Немда.

В 65 м. к западу от д. Пеледыш.

50

47

Nemda.N 110

56.972282

48.810413

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег р. Немда,

у дороги 88Н-09005,

в 253 м. к юго-западу

от д. Нижний Ядыкбеляк

51

48

Nemda.N 111

56.971396

48.808416

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег р. Немда,

у дороги 88Н-09005,

в 410 м. к юго-западу

от д. Нижний Ядыкбеляк

52

51

Nemda.N 114

56.91462

48.86279

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район,левый берег р. Немда.

В 47 м. к югу от д. Веденькино

53

52

Nemda.N 115

56.914715

48.864743

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег

р. Немда. У дороги 88Н-09010 и

в 131 м. к юго-востокуот д. Веденькино

2.8. Новоторъяльский и Оршанский районы р. Нурма.

Подрядная организация ООО «Алтын», 2020 год

54

1
120

57.002531

48.265308

Респ. Марий Эл, Оршанский район, левый берег р. Немда.

В 34 м. к юго-востоку от моста по дороге 88Н-10005

55

4
123

57.032883

48.373919

Респ. Марий Эл, Новоторьяльский район, левый берег р. Нурма.

В 58 м. к северо-востоку от д. Шалагино

56

8
127

57.040362

48.347917

Респ. Марий Эл, Новоторьяльский район, правый берег р. Нурма.

В 346 м. к западу от д. Ивакнур

2.9. Моркинский район р. Малонмаш и р. Яранка.

Подрядная организация ООО «Алтын», 2020 год

57

1
434

56.359718

48.88949

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

д. НурьялКарамас, правый берег р. Яранка.

В 80 м. к северо-востоку от жилого дома по адресу: ул. Мостовая, д. 9

58

4
437

56.359181

48.889863

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

д. НурьялКарамас, правый берег

р. Яранка.

В 68 м к северо-востоку от жилого дома по адресу: ул. Мостовая, д. 9

59

5
438

56.359393

48.896506

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

д. НурьялКарамас, левый берег р. Яранка. В 50 м. к востоку от моста

60

10

443

56.395893

48.833443

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Яранка.

В 483 м. к северо-востоку от д. Олыкъял

61

14

447

56.386487

48.841631

Респ. Марий Эл, Моркинский район, левый берег р. Яранка.

В 1,3 км. к северо-западу от д. Олыкъял

62

15

448

56.358913

48.891891

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

д. НурьялКарамас, правый берег

р. Яранка. В 207 м. к западу от моста

63

16

449

56.359318

48.897901

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

д. НурьялКарамас, левый берег

р. Яранка. В 146 м. к востоку от моста

64

5
572

56.367863

48.785284

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Малонмаш.

В 108 м. к востоку от д. Юлесола

65

6
573

56.36733

48.784658

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Малонмаш.

В 100 м. к востоку от д. Юлесола

66

7
574

56.366762

48.783387

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Малонмаш.

В 45 м. к юго-востоку от д. Юлесола

2.10. Куженерский, Звениговский районы р. Юшут и р. Оришут.

Подрядная организация ООО «Алтын», 2020 год

67

1
451

56.777922

48.808353

Респ. Марий Эл, Куженерский район,

правый берег р. Юшут.

В 465 м. к северо-западу от д. Белки

68

28

480

56.226316

48.327181

Респ. Марий Эл. Звениговский район,

на правом берегу р. Юшут,

в 430 м. к югу от дороги 88К-012.

Около 6 км к востоку от трассы А-295

69

1
485

56.81369

48.730507

Респ. Марий Эл, Куженерский район,

левый берег р. Оришут.

В 40 м. к югу от поворота в д. Нурсола

70

2
486

56.814828

48.734278

Респ. Марий Эл, Куженерский район,

д. Кокшародо, левый берег р. Оришут.

В 21 м. к северу от жилого дома по ул. Королева, д. 47

71

3
487

56.81491

48.734724

Респ. Марий Эл, Куженерский район,

д. Кокшародо, левый берег р. Оришут.

В 17 м. к юго-востоку от жилого дома по ул. Королева, д. 50

72

4
488

56.81466

48.731994

Респ. Марий Эл, Куженерский район,

левый берег р. Оришут. На въезде в

д. Нурсола

73

12

496

56.786558

48.736852

Респ. Марий Эл, Куженерский район,

правый берег р. Оришут.

В 440 м. к юго-западу от д. Энербал

74

14

498

56.752493

48.734822

Респ. Марий Эл, Куженерский район, левый берег р. Оришут.

В 3,42 км. к востоку от д. Колокуда

75

15

499

56.751672

48.729108

Респ. Марий Эл, Куженерский район, правый берег р. Оришут.

В 3,07 км. к востоку от д. Колокуда

2.11. Моркинский район р. Юшут, р. Арка.

Подрядная организация ООО «Алтын», 2020 год

76

2
456

56.596948

48.709722

Респ. Марий Эл, Моркинский район, левый берег р. Юшут.

В 845 м. к северо-западу

от д. Кучук Памаш

77

1
500

56.609145

48.809212

Респ. Марий Эл, Моркинский район, правый берег р. Арка.

В 2,28 км. к северо-востоку от д. Малая Мушерань

78

2
501

56.609672

48.808885

Респ. Марий Эл, Моркинский район, правый берег р. Арка.

В 2,32 км. к северо-востоку

от д. Малая Мушерань

2.12. Волжский, Звениговский районы р. Илеть.

Подрядная организация ООО «Алтын», 2020 год

79

1
218

55.973272

48.280435

Респ. Марий Эл, Волжский район, левый берег р. Илеть.

В 655 м. к северу от дороги 88К-013 и в 930 м. к северо-западу от д. Березники

80

4
222

56.010975

48.320338

Респ. Марий Эл, Волжский район,

д. Коротково, левый берег р. Илеть.

В 16 м. к северо-западу от жилого дома

по адресу: ул. Коротково, д. 33

81

5
223

56.005876

48.314714

Респ. Марий Эл, Волжский район,

д. Ильнетуры,левый берег

р. Илеть.В 30 м. к юго-востоку

от жилого дома по адресу:

ул. Колхозная, д. 31

82

11

235

55.938889

48.243297

Респ. Марий Эл, Звениговский район,

правый берег р. Илеть.

В 23 м. к востоку от д. Степанкино

83

12

236

55.942463

48.243784

Респ. Марий Эл, Звениговский район,

правый берег р. Илеть.

На северо-востокед. Степанкино

84

32

278

55.967105

48.276611

Респ. Марий Эл, Волжский район,

левый берег р. Илеть.

В 25 м. к югу от дороги 88К-013 и 560 м.

к востоку от моста

85

27

251

55.932893

48.237703

Респ. Марий Эл, Звениговский район,

правый берег р. Илеть.

В 490 м. к югу от д. Степанкино

2.13. Моркинский, Волжский районы р. Илеть, р. Кужерка, р. Молонмаш.

Подрядная организация ООО «Алтын», 2020 год

86

6
230

56.189842

48.85598

Респ. Марий Эл, Волжский район,

левый берег р. Илеть. В 2,44 км.

к северо-западу от д. Чодраял

2.14. Городской округ «Город Йошкар-Ола», ФИО3 район р. Монага.

Подрядная организация ООО «Алтын», 2020 год

87

8
181

56.681756

48.07174

Респ. Марий Эл, городской округ «Город Йошкар-Ола»,

д. Шоя-Кузнецово, левый берег р. Монаго.

В 24 м. к юго-западу от участка по ул. Заовражная, д.12

88

9
182

56.6946083

47.9917433

Респ. Марий Эл, городской округ «Город Йошкар-Ола», д. Якимово,

левый берег р. Монаго.

В 16 м. к юго-западу от перекрестка ул. Якимово и ул. Юности

89

11

184

56.69786254

47.99066928

Респ. Марий Эл, городской округ «Город Йошкар-Ола», д. Якимово,

левый берег р. Монаго.

В 19 м. к северо-западу от жилого дома

по адресу: ул. Юности, д. 1.

90

13

187

56.6946233

47.9950217

Респ. Марий Эл, городской округ «Город

Йошкар-Ола», правый берег р. Монаго.

В 13 м. к западу от дороги Р-176, восточный обход Йошкар-Олы,

43-й километр

91

15

189

56.6821933

48.0692267

Респ. Марий Эл, городской округ «Город Йошкар-Ола»,

д. Шоя-Кузнецово, левый берег р. Монага.

В 16 м. к юго-западу от жилого дома

по адресу: ул. Шоя-Кузнецово, д. 14

92

16

190

56.6813783

48.0767083

Респ. Марий Эл, городской округ «Город Йошкар-Ола»,

д. Шоя-Кузнецово, левый берег

р. Монаго. В 5 м. к юго-западу

от перекрестка улиц Заовражная и Рассветная

93

17

191

56.6879983

48.0432117

Респ. Марий Эл, ФИО3 район,

правый берег р. Монаго.

В 27 м. к северо-западу от дороги P-172,

вблизи с. Кузнецово

94

19

193

56.7172183

48.22644

Респ. Марий Эл, ФИО3 район,

с. Азаново, левый берег р. Монаго.

В 6 м. к югу от жилого дома

по адресу: ул. Советская,д. 19

95

21

195

56.7176717

48.223865

Респ. Марий Эл, ФИО3 район,

с. Азаново,

правый берег р. Монаго. В 59 м.

к юго-востоку от жилого дома по адресу: ул. Советская, д. 15

96

22

196

56.7181248

48.2218039

Респ. Марий Эл, ФИО3 район,

с. Азаново, правый берег р. Монаго.

В 22 м. к югу от жилого дома по адресу:

ул. Советская, д. 13

97

26

200

56.708225

48.21257

Респ. Марий Эл, ФИО3 район, д. Петяково, правый берег р. Монаго, перед ул. Центральная

98

27

201

56.7049433

48.2083467

Респ. Марий Эл, ФИО3 район, д. Петяково, правый берег р. Монаго.

В жилой застройке перед пешеходным мостом

99

32

206

56.69809

48.2049867

Респ. Марий Эл, ФИО3 район,

д. Петяково, левый берег р. Монаго.

В 334 м. к юго-востоку от дамбы

100

33

207

56.7029317

48.213425

Респ. Марий Эл, ФИО3 район, д. Петяково, левый берег р. Монаго.

В 6 м. от территории фермы

101

34

208

56.692475

48.1791267

Респ. Марий Эл, ФИО3 район,

с. Сурты, правый берег р. Монаго.

В 27 м. к северу от жилого дома

по адресу: ул. Речная, д. 7/1

102

36

210

56.6905915

48.1759361

Респ. Марий Эл, ФИО3 район,

д. Черкасово, правый берег р. Монаго.

В 19 м. к югу от жилого дома

по ул. Рябиновая

103

39

214

56.6788617

48.1418067

Респ. Марий Эл, ФИО3 район,

д. Русский Кукмор,

левый берег р. Монаго.

В 90 м. к востоку от жилого дома,

ул. Октябрьская, д. 87

104

40

216

56.6818834

48.177112

Респ. Марий Эл, ФИО3 район,

д. Черкасово, правый берег р. Монаго,

вблизи поля

2.15. Моркинский район р. Илеть и р. Ировка.

Подрядная организация ООО «Алтын», 2020 год

105

4
328

56.410952

49.061645

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Ировка.

В 115 м. к югу от дороги 88К-017 и

в 445 м. к юго-западу от моста

106

5
329

56.41261

49.069785

Респ. Марий Эл, Моркинский район, левый берег р. Ировка.

В 113 м. к югу от моста

на дороге 88К-017

107

6
334

56.427921

49.075382

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Ировка. В 670 м. к востоку от промплощадки компрессорной станции 21

108

1
256

56.421939

49.13642

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

д. Фадейкино, правый берег р. Илеть.

В 194 м. к западу от жилого дома

по адресу:ул. Лесная, д. 2в

109

7
262

56.399564

49.109593

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

д. Старое Мазиково, правый берег р.Илеть. В 8 м. к северу от жилого дома по адресу: ул. Центральная, д. 20

110

8
263

56.391341

49.111799

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Илеть.

В 266 м. к юго-востоку

от д. Старое Мазиково

111

9
264

56.395599

49.110007

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Илеть.

В 62 м. к востоку от д. Старое Мазиково

112

10

265

56.387298

49.115821

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

левый берег р. Илеть. В 760 м. к юго-востоку от д. Старое Мазиково

113

14

269

56.387972

49.113073

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Илеть. В 600 м.

к юго-востоку от д. Старое Мазиково

114

15

270

56.387787

49.110688

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Илеть. В 575 м.

к юго-востоку от д. Старое Мазиково

115

16

271

56.429768

49.07843

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Ировка. В 890 м.

к северо-востоку от промплощадки компрессорной станции 21

116

17

272

56.42632

49.150085

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Илеть.

У дороги 88К-017, в 92 м к западу

от моста и в 680м к востоку

от д. Фадейкино

117

18

273

56.426403

49.153297

Респ. Марий Эл, Моркинский район, левый берег р. Илеть.

В 45 м к северу от дороги 88К-017 и

в 64 м к северо-востоку от моста

2.17. Оршанский район р. Пеганурка, р. Шулка, р. Солонерка, р. Пуялка.

Подрядная организация ООО «Алтын», 2020 год

118

1
131

56.94123

48.154398

Респ. Марий Эл, Оршанский район, правый берег р. Шулка

В 15 м. к востоку от д. Большие Чирки

119

2
132

56.943909

48.151596

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

д. Большие Чирки, правый берег

р. Шулка В 60 м. к востоку

от жилого дома по адресу:

ул. Центральная, д. 13а

120

6
136

56.945288

48.159815

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

левый берег р. Шулка.

В 14 м. к северу от с. Шулка

121

7
137

56.979288

48.1209

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

левый берег р. Шулка.

В южной части д. Дубовляны

122

4
147

56.895096

48.117656

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

д. Пуялка-Орлово, левый берег

р. Пуялка, в поле

123

5
148

56.893333

48.126662

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

д. Пуялка-Орлово, левый берег

р. Пуялка. В 79 м. к юго-востоку от окраины ул. Центральная

124

6
149

56.874089

48.167023

Респ. Марий Эл, Оршанский район, правый берег р. Пуялка.

В 297 м. к югу от урочища Макманур

125

4
165

56.97451

48.304415

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

правый берег р. Пеганурка.

В центральной части д. Отары,

у дороги 88Н-10008

126

7
168

56.973912

48.34309

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

правый берег р. Пеганурка.

В 27 м. к юго-востоку от д. Аппаково

127

8
169

56.973623

48.329544

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

правый берег р. Пеганурка.

В юго-западной части д. Аппаково

128

9
170

56.974687

48.343375

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

правый берег р. Пеганурка.

В юго-восточной части д. Аппаково,

на окраине ул. Центральной

129

10

171

56.973139

48.315127

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

правый берег р. Пеганурка.

У дороги 88Н-10008, в 3 м. к югу

от восточной границы д. Отары

130

11

172

56.974047

48.345792

Респ. Марий Эл, Оршанский район,

правый берег р. Пеганурка.

В 83 м. к юго-востоку от д. Аппаково

№ п/п

№ в отчёте

№ знака

Координаты

Описание местоположения знака

X
Y

1
2

3
4

5
6

1
1

142

57.07319

48.80249

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег р. Немда.

д. Немда-Обалыш

2
2

143

57.07148

48.80566

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, правый берег р. Немда.

д. Немда-Обалыш

3
3

212

56.68992

48.16863

Респ. Марий Эл, ФИО3 район,

правый берег р. Монага.

д. Черкасово

4
4

215

56.68435

48.1758

Респ. Марий Эл, ФИО3 район,

левый берег р. Монага.

д. Черкасово

5
7

281

56.64133

49.23864

Респ. Марий Эл, Куженерский район,

правый берег р. Ировка.

В 890 м. к востоку от д. Шойдум

6
14

288

56.51999

49.08773

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Семисола

7
15

289

56.52035

49.08941

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Семисола

8
16

290

56.5136

49.08677

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Семисола

9
17

291

56.44493

49.07142

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Ировка.

п. Канал

10

20

296

56.57973

49.15201

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Нижняя

11

21

297

56.57917

49.14959

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Нижняя

12

22

298

56.57554

49.14498

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Нижняя

13

23

299

56.57455

49.14089

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Нижняя

14

26

302

56.56466

49.13485

Респ. Марий Эл, Моркинский район, правый берег р. Ировка.

д. Нижняя

15

27

303

56.56763

49.13695

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Нижняя

16

28

304

56.51152

49.09003

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Семисола

17

29

305

56.5105

49.09114

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

левый берег р. Ировка.

д. Семисола

18

30

306

56.50908

49.09216

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

левый берег р. Ировка.

д. Семисола

19

31

307

56.5363

49.08788

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Семисола

20

33

309

56.55519

49.11358

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Кокрем

21

34

310

56.55624

49.11599

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Кокрем

22

37

313

56.44402

49.06983

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Ировка.

п. Канал

23

38

314

56.44604

49.07022

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Ировка.

п. Канал

24

39

315

56.49123

49.07043

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Алмаметьево

25

40

316

56.49179

49.07495

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Алмаметьево

26

41

317

56.49458

49.07645

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Алмаметьево

27

42

318

56.49326

49.07689

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Алмаметьево

28

44

320

56.49244

49.07596

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Алмаметьево

29

45

321

56.49069

49.07725

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

левый берег р. Ировка.

д. Алмаметьево

30

46

322

56.49313

49.07838

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

левый берег р. Ировка.

д. Алмаметьево

31

48

324

56.554

49.11245

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Кокрем

32

49

325

56.56933

49.13963

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

левый берег р. Ировка.

д. Нижняя

33

50

326

56.56737

49.13966

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

левый берег р. Ировка.

д. Нижняя

34

51

330

56.38014

49.06169

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Юрдур

35

52

331

56.38153

49.05371

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

левый берег р. Ировка.

д. Юрдур

36

53

332

56.38202

49.05681

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

левый берег р. Ировка.

д. Юрдур

37

54

333

56.38169

49.05897

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

левый берег р. Ировка.

д. Юрдур

38

55

335

56.38053

49.05647

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

левый берег р. Ировка.

д. Юрдур

39

56

336

56.38048

49.05958

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Юрдур

40

57

337

56.37873

49.05591

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

левый берег р. Ировка.

д. Юрдур

41

58

338

56.37796

49.04696

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

левый берег р. Ировка.

д. Юрдур

42

59

339

56.37607

49.04786

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

левый берег р. Ировка.

д. Юрдур

43

60

340

56.3724

49.04684

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

левый берег р. Ировка.

д. Юрдур

44

61

341

56.37262

49.04857

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

левый берег р. Ировка.

д. Юрдур

45

62

342

56.36252

49.04329

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

левый берег р. Ировка.

д. Мари-Кужеры

46

63

343

56.3605

49.04333

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

левый берег р. Ировка.

д. Мари-Кужеры

47

65

345

56.35828

49.05221

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

левый берег р. Ировка.

д. Мари-Кужеры

48

68

348

56.73979

49.34153

Респ. Марий Эл, Параньгинский район,

левый берег р. Ировка.

д. Ирмучаш

49

69

349

56.74454

49.34182

Респ. Марий Эл, Параньгинский район,

левый берег р. Ировка.

В 300 м. к северу от д. Ирмучаш

50

70

350

56.74534

49.34099

Респ. Марий Эл, Параньгинский район,

левый берег р. Ировка.

В 400 м. к северу от д. Ирмучаш

51

71

351

56.74651

49.33573

Респ. Марий Эл, Параньгинский район,

правый берег р. Ировка.

В 730 м. на северо-запад от д. Ирмучаш

52

72

352

56.75098

49.33376

Респ. Марий Эл, Параньгинский район,

правый берег р. Ировка.

В 1,2 км. на северо-запад от д. Ирмучаш

53

73

353

56.75824

49.3106

Респ. Марий Эл, Параньгинский район,

левый берег р. Ировка.

В 1,1 км. на восток от д. Данилово

54

74

354

56.76274

49.30151

Респ. Марий Эл, Параньгинский район,

левый берег р. Ировка.

В 500 м. на восток от д. Данилово

55

75

355

56.7179

49.34416

Респ. Марий Эл, Параньгинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Яндемирово

56

77

357

56.71651

49.34643

Респ. Марий Эл, Параньгинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Яндемирово

57

78

358

56.72131

49.35275

Респ. Марий Эл, Параньгинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Яндемирово

58

79

359

56.72581

49.35569

Респ. Марий Эл, Параньгинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Яндемирово

59

80

360

56.72785

49.35551

Респ. Марий Эл, Параньгинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Яндемирово

60

81

361

56.7146

49.33811

Респ. Марий Эл, Параньгинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Яндемирово

61

82

362

56.68703

49.29868

Респ. Марий Эл, Параньгинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Ирнур

62

83

363

56.68573

49.29996

Респ. Марий Эл, Параньгинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Ирнур

63

84

364

56.68995

49.29922

Респ. Марий Эл, Параньгинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Ирнур

64

85

365

56.68882

49.29882

Респ. Марий Эл, Параньгинский район,

правый берег р. Ировка.

д. Ирнур

65

86

366

56.72994

49.3599

Респ. Марий Эл, Параньгинский район,

левый берег р. Ировка.

д. Яндемирово

66

87

367

56.72936

49.35844

Респ. Марий Эл, Параньгинский район,

левый берег р. Ировка.

д. Яндемирово

67

88

368

56.41927

48.95619

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

левый берег р. Кужмара.

д. Новая

68

89

369

56.41356

48.95904

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

левый берег р. Кужмара.

д. Подгорная

69

92

372

56.41476

48.95258

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Кужмара.

д. Подгорная

70

93

373

56.41811

48.95169

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Кужмара.

д. Подгорная

71

94

374

56.41611

48.95241

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Кужмара.

д. Подгорная

72

95

375

56.39221

48.98042

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

левый берег р. Кужмара.

д. Кучко-Памаш

73

97

377

56.39142

48.97842

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

левый берег р. Кужмара.

д. Кучко-Памаш

74

99

379

56.38904

48.97775

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

правый берег р. Кужмара.

д. Кучко-Памаш

75

100

380

56.385

48.97873

Респ. Марий Эл, Моркинский район, правый берег р. Кужмара.

д. Кучко-Памаш

76

101

381

56.38339

48.98265

Респ. Марий Эл, Моркинский район, правый берег р. Кужмара.

д. Кучко-Памаш

77

102

382

56.38197

48.98854

Респ. Марий Эл, Моркинский район, правый берег р. Кужмара.

д. Кучко-Памаш

78

103

383

56.38309

48.99171

Респ. Марий Эл, Моркинский район, левый берег р. Кужмара.

д. Кучко-Памаш

79

104

384

56.38244

48.99047

Респ. Марий Эл, Моркинский район, правый берег р. Кужмара.

д. Кучко-Памаш

80

105

385

56.34959

49.01363

Респ. Марий Эл, Моркинский район, левый берег р. Кужмара.

д. Нижняя Юплань

81

106

386

56.34683

49.0143

Респ. Марий Эл, Моркинский район, правый берег р. Кужмара.

д. Нижняя Юплань

82

107

387

56.34798

49.01281

Респ. Марий Эл, Моркинский район, правый берег р. Кужмара.

д. Нижняя Юплань

83

108

388

56.38339

48.99335

Респ. Марий Эл, Моркинский район, левый берег р. Кужмара.

д. Кучко-Памаш

84

111

391

56.44877

48.90254

Респ. Марий Эл, Моркинский район, левый берег р. Кужмара.

д. Большой Кожлаял

85

112

392

56.44855

48.90374

Респ. Марий Эл, Моркинский район, левый берег р. Кужмара.

д. Большой Кожлаял

86

113

393

56.44565

48.90382

Респ. Марий Эл, Моркинский район, левый берег р. Кужмара.

д. Большой Кожлаял

87

114

394

56.46613

48.87448

Респ. Марий Эл, Моркинский район, левый берег р. Кужмара

д.МалыйКожлаял

88

119

399

56.43212

48.92207

Респ. Марий Эл, Моркинский район, правый берег р. Кужмара.

У моста после д. Новая

89

120

400

56.43199

48.9252

Респ. Марий Эл, Моркинский район, правый берег р. Кужмара.

У моста после д. Новая

90

121

426

56.3354

48.92836

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

левый берег р. Яранка.

д. Балдырка

91

122

427

56.33073

48.92925

Респ. Марий Эл, Моркинский район,

левый берег р. Яранка.

д. Балдырка

92

129

506

56.76822

49.16788

Респ. Марий Эл, Куженерский район,

левый берег р. Ировка.

д. Яндемирово

93

130

507

56.7706

49.16865

Респ. Марий Эл, Куженерский район,

левый берег р. Купшерка.

д. Актугансола

94

131

508

56.76929

49.16832

Респ. Марий Эл, Куженерский район,

правый берег р. Купшерка.

Актугансола

95

132

509

56.77012

49.16135

Респ. Марий Эл, Куженерский район,

правый берег р. Купшерка.

д. Актугансола

96

133

510

56.77109

49.15749

Респ. Марий Эл, Куженерский район,

левый берег р. Купшерка.

д. Актугансола

97

134

511

56.77175

49.16131

Респ. Марий Эл, Куженерский район,

левый берег р. Купшерка.

д. Актугансола

98

135

512

56.77304

49.16051

Респ. Марий Эл, Куженерский район,

левый берег р. Купшерка.

д. Актугансола

99

136

513

56.77196

49.1759

Респ. Марий Эл, Куженерский район, левый берег р. Купшерка.

д. Актугансола

100

140

517

56.76662

49.1946

Респ. Марий Эл, Куженерский район, левый берег р. Купшерка.

д. Актугансола, рядом с ГТС.

101

143

520

56.69462

49.2832

Респ. Марий Эл, Параньгинский район, левый берег р. Купшерка.

д. Ирнур

102

144

521

56.6933

49.2808

Респ. Марий Эл, Параньгинский район, правый берег р. Купшерка.

д. Портянур

103

145

522

56.6865

49.2822

Респ. Марий Эл, Параньгинский район, правый берег р. Купшерка.

д. Портянур

104

146

523

56.68801

49.28747

Респ. Марий Эл, Параньгинский район, правый берег р. Купшерка.

д. Портянур

105

147

524

56.68995

49.29186

Респ. Марий Эл, Параньгинский район, левый берег р. Купшерка.

д. Ирнур

106

153

530

56.73749

49.24337

Респ. Марий Эл, Параньгинский район, левый берег р. Купшерка.

д. Мурзанаево рядом с ГТС

107

154

531

56.74021

49.24043

Респ. Марий Эл, Параньгинский район, левый берег р. Купшерка.

д. Мурзанаево рядом с ГТС

108

155

532

56.74148

49.24003

Респ. Марий Эл, Параньгинский район, левый берег р. Купшерка.

д. Мурзанаево рядом с ГТС

109

156

533

56.74368

49.23143

Респ. Марий Эл, Параньгинский район, левый берег р. Купшерка.

д. Мурзанаево рядом с ГТС

110

157

534

56.74394

49.22702

Респ. Марий Эл, Параньгинский район, левый берег р. Купшерка.

д. Мурзанаево рядом с ГТС

111

159

536

56.74153

49.2246

Респ. Марий Эл, Параньгинский район, левый берег р. Купшерка.

д. Мурзанаево рядом с ГТС

112

160

537

56.7466

49.22187

Респ. Марий Эл, Параньгинский район, правый берег р. Купшерка.

д. Чеберюла

113

165

542

56.77664

49.01052

Респ. Марий Эл, Куженерский район, правый берег р. Шойка.

д. Памашнур

114

166

543

56.77564

49.01337

Респ. Марий Эл, Куженерский район, левый берег р. Шойка.

д. Памашнур

115

171

548

56.68966

49.12132

Респ. Марий Эл, Куженерский район, правый берег р. Шойка.

В 1 км. на восток от д. Мари Шои

116

172

549

56.67401

49.12973

Респ. Марий Эл, Куженерский район, правый берег р. Шойка.

с.РусскиеШои

117

174

551

56.67107

49.16709

Респ. Марий Эл, Куженерский район, правый берег р. Шойка.

с.РусскиеШои

118

176

553

56.67021

49.1705

Респ. Марий Эл, Куженерский район, левый берег р. Шойка.

с.РусскиеШои

119

177

554

56.66978

49.1722

Респ. Марий Эл, Куженерский район, левый берег р. Шойка.

с.РусскиеШои

120

178

555

56.65139

49.19029

Респ. Марий Эл, Куженерский район, правый берег р. Шойка.

д.Аганур

121

179

556

56.65274

49.19367

Респ. Марий Эл, Куженерский район, правый берег р. Шойка.

д. Аганур

122

180

557

56.65472

49.19683

Респ. Марий Эл, Куженерский район, левый берег р. Шойка.

д. Аганур

123

181

558

56.6564

49.19971

Респ. Марий Эл, Куженерский район, левый берег р. Шойка.

д. Аганур

124

182

559

56.64242

49.21631

Респ. Марий Эл, Куженерский район, левый берег р. Шойка.

д. Шойдум

125

183

560

56.64163

49.21791

Респ. Марий Эл, Куженерский район, левый берег р. Шойка.

д. Шойдум

126

184

561

56.64015

49.21453

Респ. Марий Эл, Куженерский район, правый берег р. Шойка.

д. Шойдум

127

185

562

56.6396

49.21155

Респ. Марий Эл, Куженерский район, правый берег р. Шойка.

д. Шойдум

128

188

565

56.64084

49.22274

Респ. Марий Эл, Куженерский район, левый берег р. Шойка.

д. Шойдум

129

189

566

56.64044

49.22223

Респ. Марий Эл, Куженерский район, левый берег р. Шойка.

д. Шойдум

130

190

567

56.63988

49.22319

Респ. Марий Эл, Куженерский район, левый берег р. Шойка.

д. Шойдум

131

191

577

56.96052

48.98049

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Она.

д. Ономучаш

132

192

578

57.03473

49.0865

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Она.

с. Марисола

133

193

579

57.03512

49.08987

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Она.

с. Марисола

134

194

580

57.05645

49.16555

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Она.

д. Онодур

135

195

581

57.05672

49.17223

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Она.

д. Онодур

136

196

582

57.01149

49.03574

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Она.

д. Петрово

137

197

583

56.98809

49.02285

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Она.

Рядом с ГТС у д. Захарово

138

198

584

56.98727

49.02208

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Она.

Рядом с ГТС у д. Захарово

139

199

585

56.98115

49.00902

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Она.

д. Шокшемсола

140

200

586

56.98788

49.01584

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Она.

Рядом с ГТС у д. Шокшемсола

141

201

587

56.98236

49.021

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Она.

д. Захарово

142

202

588

56.98226

49.02551

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Она.

Рядом с ГТС у д. Захарово

143

203

589

57.15287

49.13382

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Чукша.

с.Казанское

144

204

590

57.14865

49.11351

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Чукша.

с. Казанское

145

205

591

57.15498

49.13204

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Чукша.

д. Шабыково

146

206

592

57.15151

49.13823

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Чукша.

с. Казанское

147

207

593

57.15423

49.12102

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Чукша.

д. Шабыково

148

208

594

57.15365

49.12828

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Чукша.

д. Шабыково

149

209

595

57.15196

49.10981

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Чукша.

д. Шабыково

150

210

596

57.14944

49.07863

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Чукша.

д.Василенки

151

211

597

57.14785

49.07445

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Чукша.

д.Василенки

152

212

598

57.14935

49.06851

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Чукша.

д.Василенки

153

213

599

57.14795

49.08366

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Чукша.

д.Василенки

154

214

600

57.15212

49.09506

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Чукша.

д.ФИО4

155

215

601

57.15158

49.12745

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Чукша.

с. Казанское

156

216

602

57.14988

49.11659

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Чукша.

с. Казанское

157

217

603

57.14801

49.1109

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Чукша.

с. Казанское

158

218

604

56.93984

49.23213

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Сердяжка.

д. Кочанур

159

220

606

57.11583

49.10871

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Пузя.

с/п. Казанское

160

221

607

57.11764

49.10916

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Пузя.

с/п. Казанское

161

222

608

57.11854

49.16666

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Пузя.

д. Казаково

162

223

609

57.12035

49.16666

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Пузя.

д. Казаково

163

225

611

56.9375

49.27233

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Сердяжка.

д. Глазырино

164

226

612

56.93894

49.27425

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Сердяжка.

д. Большой Сердеж

165

227

613

56.93865

49.27244

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Сердяжка.

д. Большой Сердеж

166

228

614

56.94941

49.1757

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Сердяжка.

д. Андрюшенки

167

229

615

56.94697

49.17997

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Сердяжка.

пгт. Сернур

168

230

616

57.12154

49.16669

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Пузя.

д. Казаково

169

231

617

57.1172

49.16649

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Пузя.

д. Казаково

170

232

618

57.11748

49.17542

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Пузя.

д. Казаково

171

233

619

57.11706

49.17533

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Пузя.

д. Казаково

172

236

622

56.94881

49.13588

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Сердяжка.

д. Тимино

173

237

623

56.94567

49.17593

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Сердяжка.

д. Андрюшенки

174

238

624

56.9365

49.27222

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Сердяжка.

д. Глазырино

175

239

625

56.94417

49.04598

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Сердяжка.

д. Абленки

176

240

626

56.94523

49.04082

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Сердяжка.

д. Абленки

177

241

627

56.94137

49.02348

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Сердяжка.

д. Мустаево

178

242

628

56.92445

49.01264

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Сердяжка.

д. Мустаево

179

243

629

56.93899

49.01127

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Сердяжка.

д. Мустаево

180

244

630

56.94153

49.19841

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Сердяжка.

пгт. Сернур

181

248

634

56.9404

49.0248

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Сердяжка.

д. Мустаево

182

251

637

56.93976

49.01861

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Сердяжка.

д. Мустаево

183

252

638

56.94992

49.13284

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Сердяжка.

д. Тимино

184

253

639

56.96481

49.11885

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Сердяжка.

д. Красная горка

185

254

640

56.96653

49.12211

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Сердяжка.

д. Красная горка

186

256

642

56.9488

49.08829

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Сердяжка.

д. Лепешкино

187

257

643

56.90817

49.20788

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Мушка.

д. Веткино

188

258

644

56.90429

49.21885

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Мушка.

д. ЙошкарУшем

189

259

645

56.90184

49.13277

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Мушка.

д. Большая Мушка

190

260

646

56.89806

49.13314

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Мушка.

д. Большая Мушка

191

261

647

56.90007

49.13801

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Мушка.

д. Большая Мушка

192

262

648

56.90176

49.14498

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Мушка.

д. Большая Мушка

193

263

649

56.89069

49.10143

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Мушка.

д. Большая Коклала

194

264

650

56.90883

49.28071

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Мушка.

д. Приустье Мушки

195

265

651

56.90828

49.2827

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Мушка.

д. Приустье Мушки

196

266

652

56.89357

49.10483

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Мушка.

д. Большая Коклала

197

269

655

56.88914

49.10958

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Мушка.

д. Большая Коклала

198

270

656

56.88841

49.10195

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Мушка.

д. Большая Коклала

199

271

657

56.88529

49.09259

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Мушка.

д. Большая Коклала

200

272

658

56.88628

49.09509

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Мушка.

д. Большая Коклала

201

273

659

57.11438

48.36634

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, правый берег р. Толмань.

д. Малая Шимшурга

202

274

660

57.11576

48.36309

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, правый берег р. Толмань.

д. Малая Шимшурга

203

275

661

57.11972

48.36438

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег р. Толмань.

д. Малая Шимшурга

204

278

664

57.13026

48.34907

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, правый берег р. Толмань.

д. Большая Шимшурга

205

279

665

57.12918

48.35407

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег р. Толмань.

д. Большая Шимшурга

206

280

666

57.13665

48.3396

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег р. Толмань.

д. Большая Шимшурга

207

281

667

57.14606

48.31437

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег р. Толмань.

д. Шудомарино

208

282

668

57.13622

48.33895

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег р. Толмань.

д. Большая Шимшурга

209

283

669

57.119

48.37335

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег р. Толмань.

д. Малая Шимшурга

210

284

670

57.11555

48.37999

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег р. Толмань.

д. Малая Шимшурга

211

287

673

57.11128

48.40836

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег р. Толмань.

д. Крюковцы

212

288

674

57.11934

48.36597

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег р. Толмань.

д. Малая Шимшурга

213

289

675

57.1105

48.41444

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег р. Толмань.

д. Крюковцы

214

290

676

57.11064

48.40838

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег р. Толмань.

д. Крюковцы

215

291

677

57.10939

48.41285

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег р. Толмань.

д. Крюковцы

216

294

680

57.09777

48.46301

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, правый берег р. Толмань.

д. Яснур

217

295

681

57.09815

48.4633

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, правый берег р. Толмань.

д. Яснур

218

296

682

57.09908

48.46398

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег р. Толмань.

д. Яснур

219

297

683

57.09952

48.46439

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег р. Толмань.

д. Яснур

220

298

684

57.10303

48.4593

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег р. Толмань.

д. Яснур

221

299

685

57.09062

48.54699

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег р. Толмань.

д. Нижний Кугенер

222

301

687

57.08933

48.55014

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, правый берег р. Толмань.

д. Нижний Кугенер

223

302

688

57.08882

48.55133

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, правый берег р. Толмань.

д. Нижний Кугенер

224

303

689

57.08525

48.53952

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, правый берег р. Толмань.

д. Нижний Кугенер

225

306

692

57.09628

48.70817

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег р. Толмань.

Между д. Большое Танаково и д. Малый Лумарь

226

307

693

57.09672

48.70805

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег р. Толмань.

Между д. Большое Танаково и д. Малый Лумарь

227

308

694

57.09813

48.6903

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег р. Толмань.

д. Малый Лумарь

228

309

695

57.10056

48.68649

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег р. Толмань.

д. Малый Лумарь

229

310

696

57.09603

48.65095

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, правый берег р. Толмань.

В 2.5 км на юг от д. Масканур

230

311

697

57.09555

48.65106

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, правый берег р. Толмань.

В 2.5 км на юг от

д. Масканур

231

312

698

57.09785

48.65021

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег р. Толмань.

В 2.5 км на юг от

д. Масканур

232

313

699

57.09826

48.65001

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, левый берег р. Толмань.

В 2.5 км на юг

от д. Масканур

233

317

703

57.09703

48.79165

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, правый берег р. Толмань.

В районе рыбхоза

234

318

704

57.09662

48.7962

Респ. Марий Эл, Новоторъяльский район, правый берег р. Толмань.

В районе рыбхоза

235

320

706

56.96172

48.97863

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Она.

д. Ономучаш

236

321

707

56.96257

48.98063

Респ. Марий Эл, Сернурский район, правый берег р. Она.

д. Ономучаш

237

322

708

56.96002

48.98176

Респ. Марий Эл, Сернурский район,

левый берег р. Она.

д. Ономучаш

2. В иске Республике Марий Эл в лице Министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл к обществу с ограниченной ответственностью «Алтын» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании штрафа в сумме 117 369 руб. 76 коп. отказать.

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Алтын» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 1 800 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Марий Эл.

Судья А. И. Волков