Резолютивная часть решения от 26 июня 2017 г. по делу № А12-58410/2015

Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

город Волгоград

«27» июня 2017 года Дело № А12-58410/2015 Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Пантелеевой В.В.,

При ведении протокола судебного заседания помощником судьи Дашковой О.В.,

При участии в судебном заседании:

ООО "ГазСтройМонтаж" – представитель ФИО1, по доверенности от 27.03.2017 г., ФИО2 доверенность от 12.01.2017 г.,

от Администрации Руднянского муниципального района Волгоградской области – представитель ФИО3 доверенность от 08.11.2016 г., ФИО4 доверенность от 07.11.2016 г.,

от третьих лиц: от Комитета сельского хозяйства Волгоградской области – не явился, извещен,

от общества с ограниченной ответственностью «БизнесСтройПроект» - не явился, извещен,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "ГазСтройМонтаж" (ОГРН <***>, ИНН <***>, 400094, <...>) к Администрации Руднянского муниципального района Волгоградской области (ОГРН <***>, ИНН <***>, 403601, Волгоградская обл., Рабочий <...>) о взыскании суммы,

и по встречному иску Администрации Руднянского муниципального района Волгоградской области (403601, обл. Волгоградская, р-он Руднянский, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "ГазСтройМонтаж" (ОГРН <***>, ИНН <***>, 400094, <...>) взыскании суммы

третьи лица: Комитет сельского хозяйства Волгоградской области, общество с ограниченной ответственностью «БизнесСтройПроект».

Руководствуясь ст. ст. 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью "ГазСтройМонтаж" к Администрации Руднянского муниципального района Волгоградской области о взыскании задолженности в размере 1976559,15 руб. отказать.

Встречный иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ГазСтройМонтаж" в пользу Администрации Руднянского муниципального района Волгоградской области неустойку в размере 2901416,39 руб., штраф в размере 595548,01 руб., расходы за производство судебной экспертизы в размере 95000 руб., в остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ГазСтройМонтаж" в доход федерального бюджета государственную пошлину по иску в размере 32766 руб., по встречному иску в размере 40261,64 руб.

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционной суд в месячный срок через Арбитражный суд Волгоградской области.

Судья Пантелеева В.В.