СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 3 апреля 2018 г. по делу № А81-7633/2017

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого АО (АС Ямало-Ненецкого АО) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

143/2018-15842(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00, www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А81-7633/2017
г. Салехард
04 апреля 2018 года
Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи Воробьёвой В.С., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению публичного акционерного общества «НК «Роснефть» - Ямалнефтепродукт» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Ямалтеплосеть» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) о взыскании 1 136 248 рублей 00 копеек,

и встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Ямалтеплосеть» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) к публичному акционерному обществу «НК «Роснефть» - Ямалнефтепродукт» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) о взыскании 612 199 рублей 40 копеек,

при участии в судебном заседании: от истца по первоначальному иску – представитель не явился; от ответчика по первоначальному иску – представитель не явился.

Руководствуясь статьями 9, 16, 49, 65, 71, 110, 132, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Первоначальные исковые требования публичного акционерного общества «НК «Роснефть» - Ямалнефтепродукт» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) удовлетворить частично.

Признать обоснованными исковые требования публичного акционерного общества «НК «Роснефть» - Ямалнефтепродукт» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Ямалтеплосеть» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) о взыскании неустойки за нарушение сроков завершения отдельных этапов работ по договору строительного подряда № 3/2015 от 01.07.2015 в размере 24 890 рублей 64 копейки, расходов по уплате государственной пошлины в размере 534 рубля 00 копеек. Всего 25 424 рубля 64 копейки.

Встречные уточненные исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Ямалтеплосеть» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) удовлетворить полностью.

Признать обоснованными встречные уточненные исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Ямалтеплосеть» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) к публичному акционерному обществу «НК «Роснефть» - Ямалнефтепродукт» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) о взыскании неустойки

за нарушение срока передачи строительной площадки по договору строительного подряда № 3/2015 от 01.07.2015 в размере 528 080 рублей 00 копеек, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 84 119 рублей 40 копеек, расходов по уплате государственной пошлины в размере 15 244 рубля 00 копеек. Всего 627 443 рубля 34 копейки.

По однородным встречным денежным требованиям произвести зачет.

В результате зачета встречных исковых требований взыскать с публичного акционерного общества «НК «Роснефть» - Ямалнефтепродукт» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>; адрес (место нахождения): 629003, Ямало-Ненецкий автономный округ, <...>; дата государственной регистрации в качестве юридического лица – 30.03.1995) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Ямалтеплосеть» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>; адрес (место нахождения): 629001, Ямало-Ненецкий автономный округ, <...>; дата государственной регистрации в качестве юридического лица – 27.06.2000) денежные средства в размере 602 018 рублей 70 копеек.

Возвратить публичному акционерному обществу «НК «Роснефть» - Ямалнефтепродукт» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 126 рублей 00 копеек, излишне уплаченную по платежному поручению № 1558 от 24.08.2017 в составе суммы 24 488 рублей 00 копеек. Выдать справку на возврат государственной пошлины. Подлинник платежного поручения остается в материалах дела, так как государственная пошлина возвращается частично.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Ямалтеплосеть» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 22 рубля 00 копеек, излишне уплаченную по платежному поручению № 7 от 01.02.2018 в составе суммы 15 266 рублей 00 копеек. Выдать справку на возврат государственной пошлины. Подлинник платежного поручения остается в материалах дела, так как государственная пошлина возвращается частично.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия (изготовления его в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия (изготовления его в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа.

Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://yamal.arbitr.ru.

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа разъясняет, что в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте

арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Судья В.С. Воробьёва