Резолютивная часть решения от 16 ноября 2017 г. по делу № А57-23832/2017Арбитражный суд Саратовской области (АС Саратовской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам долевого участия в строительстве 102/2017-207760(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) Дело № А57-23832/2017 город Саратов 17 ноября 2017 года Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации В удовлетворении искового заявления Комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Саратов» к Обществу с ограниченной ответственностью финансово-строительная компания «Стройфин» о взыскании неустойки за просрочку ввода объектов в эксплуатацию в размере 15421 рубля 33 копеек, о взыскании штрафа в размере 907137 рублей – отказать. Копии решения направить лицам, участвующим в деле. Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. Решение арбитражного суда может быть обжаловано в апелляционную, кассационную инстанции в порядке, предусмотренном главами 34, 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, путем подачи соответствующей жалобы через арбитражный суд первой инстанции. Судья Арбитражного суда Саратовской области ФИО1 Суд:АС Саратовской области (подробнее)Истцы:Комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации МО "Город Саратов" (подробнее)Ответчики:ООО "ФСК "Стройфин" (подробнее)Судьи дела:Ефимова Т.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |