СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 5 марта 2024 г. по делу № А40-288959/2023

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

113_38775107

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть по делу, рассмотренному в порядке упрощённого

производства)

дело № А40-288959/23-113-2293
г. Москва
5 марта 2024 г.
Арбитражный суд г. Москвы в составе: председательствующего судьи А.Г. Алексеева

рассмотрев в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА (125167, ГОРОД МОСКВА, ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ, 37, ОГРН: 1047796301002, Дата присвоения ОГРН: 28.04.2004, ИНН: 7714549744, КПП: 771401001)

к ответчику ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» (121059, ГОРОД МОСКВА, КИЕВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 7, КОРПУС 2, ЭТ 10/КОМНАТА 6, ОГРН: 1057747413767, Дата присвоения ОГРН: 08.07.2005, ИНН: 7715568411, КПП: 773001001)

при участии третьего лица ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАЖДАНСКИХ АЭРОПОРТОВ (АЭРОДРОМОВ)» (125171, ГОРОД МОСКВА, 5-Й ВОЙКОВСКИЙ ПРОЕЗД, 28, ОГРН: 1027714007089, Дата присвоения ОГРН: 04.09.2002, ИНН: 7714276906, КПП: 774301001)

о взыскании неустойки в размере 321 044,94 рублей по Государственному контракту от 10.08.2015 № 0373100090915000028 на выполнение работ по объекту: «Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВПП - 1 «Международного аэропорта Нижний Новгород» 2 этап строительства»

без вызова лиц, участвующих в деле

Руководствуясь ст. ст. 4, 65, 68, 71, 102, 110, 123, 156, 167-170, 180, 181, 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

1. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» (ОГРН 1057747413767) в пользу федерального агентства воздушного транспорта (ОГРН 1047796301002):

неустойку в размере 300 000 (триста тысяч) рублей;

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью

«ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» (ОГРН 1057747413767) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 9 421 (девять тысяч четыреста двадцать один) рубль.

3. Решение может быть обжаловано в установленный законом срок.

Судья А.Г. Алексеев