СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 11 октября 2022 г. по делу № А35-11195/2021

Арбитражный суд Курской области (АС Курской области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

93/2022-120612(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25 http://www.kursk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
Резолютивная часть решения

Дело № А35-11195/2021
11 октября 2022 года
г. Курск

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Бесединой А.Ю., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании материалы дела по иску

акционерного общества «ЭКО Фудс»

к обществу с ограниченной ответственностью «Отопление водоснабжение кондиционирование»

о взыскании неустойки по договору подряда № 04-11/15 от 02.11.2015 года, по договору подряда № 18-11/15 от 18.11.2015 года в размере 717 849 руб. 88 коп., расходов по оплате государственной пошлины

и встречное исковое заявление

общества с ограниченной ответственностью «Отопление водоснабжение кондиционирование»

к акционерному обществу «ЭКО Фудс»

о взыскании неустойки по договору подряда № 04-11/15 от 02.11.2015 года, по договору подряда № 18-11/15 от 18.11.2015 года в размере 51 640 руб. 85 коп.

В судебном заседании участвуют представители:

от истца по первоначальному иску: ФИО2 – генеральный директор, предъявлен паспорт,

от ответчика по первоначальному иску: ФИО3 по доверенности от 12.09.2022, ФИО4 по доверенности от 12.09.2022, адвокат.

Руководствуясь статьями 6 - 10, 49, 65, 70, 110, 132, 167-170, 176, 177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

По основному иску:

Уточненные исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Эко Фудс» удовлетворить частично.

Взыскать с акционерного общества «Отопление водоснабжение кондиционирование» (ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Эко Фудс» (ИНН <***>) пени в размере 126 696 руб. 90 коп., в том числе за несвоевременное исполнение обязательств по договору подряда № 04-11/15 от 02.11.2015 года в размере 88 482 руб. 21 коп., по договору подряда № 18-11/15 от 18.11.2015 года в размере 37 814 руб. 69 коп.

В остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с акционерного общества «Отопление водоснабжение кондиционирование» (ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 4 746 руб. 00 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Эко Фудс» (ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 211 руб. 00 коп.

По встречном иску:

Уточненные исковые требования акционерного общества «Отопление водоснабжение кондиционирование» удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Эко Фудс» (ИНН <***>) в пользу акционерного общества «Отопление водоснабжение кондиционирование» (ИНН <***>) пени в размере 51 640 руб. 85 коп., в том числе за несвоевременное исполнение обязательств по договору подряда № 04-11/15 от 02.11.2015 года в размере 33 950 руб. 65 коп., по договору подряда № 18-11/15 от 18.11.2015 года в размере 17 690 руб. 20 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 619 руб. 80 коп.

Возвратить акционерному обществу «Отопление водоснабжение кондиционирование» (ИНН <***>) из федерального бюджета излишне уплаченные денежные средства в размере 1 446 руб. 20 коп., уплаченные по платежному поручению № 14 от 22.04.2022.

Произвести зачет встречных однородных требований.

Взыскать с акционерного общества «Отопление водоснабжение кондиционирование» (ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Эко Фудс» (ИНН <***>) 74 656 руб. 05 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Эко Фудс» (ИНН <***>) в пользу акционерного общества «Отопление водоснабжение кондиционирование» (ИНН <***>) расходы по уплате государственной пошлины в сумме 619 руб. 80 коп.

Взыскать с акционерного общества «Отопление водоснабжение кондиционирование» (ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 4 746 руб. 00 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Эко Фудс» (ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 211 руб. 00 коп.

Возвратить акционерному обществу «Отопление водоснабжение кондиционирование» (ИНН <***>) из федерального бюджета излишне уплаченные денежные средства в размере 1 446 руб. 20 коп., уплаченные по платежному поручению № 14 от 22.04.2022.

Настоящее решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Курской области в срок, не превышающий месяца со дня его принятия.

Судья А.Ю. Беседина

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 05.03.2022 5:46:00

Кому выдана Беседина Анастасия Юрьевна