Резолютивная часть решения от 14 октября 2019 г. по делу № А40-215943/2019





РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ


(в порядке части 1 статьи 229 АПК РФ)

именем Российской Федерации

Дело № А40-215943/19-12-1726
15 октября 2019 года
г. Москва



Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Чадова А. С.

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по заявлению

истца: ООО «Строительный холдинг - КМТ» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к ответчику: ООО «Янтарная Прядь-Паркет» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании неустойки по договору №2/17 от 03.02.2017 г. и дополнительному соглашению №1 от 05.06.2017 г. в размере 287.632,18 рублей,

руководствуясь ст.ст. 309, 310, 330, 333 ГК РФ, ст.ст. 4, 65, 110, 167, 170-176, 226-229 АПК РФ,

РЕШИЛ:


Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Янтарная Прядь-Паркет» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительный холдинг - КМТ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку по договору №2/17 от 03.02.2017 г. и дополнительному соглашению №1 от 05.06.2017 г. в размере 57.526,43 (пятьдесят семь тысяч пятьсот двадцать шесть рублей 43 копейки) рублей и расходы по уплате государственной пошлины в размере 2.301 (две тысячи триста один) рублей.

В остальной части иска отказать.

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

СудьяА.С. Чадов



Суд:

АС города Москвы (подробнее)

Истцы:

ООО "Строительный холдинг-КМТ" (подробнее)

Ответчики:

ООО "Янтарная прядь-паркет" (подробнее)


Судебная практика по:

Уменьшение неустойки
Судебная практика по применению нормы ст. 333 ГК РФ