Резолютивная часть решения от 19 мая 2024 г. по делу № А41-5026/2024Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А41-5026/24 20 мая 2024 года г.Москва Арбитражный суд Московской области в составе судьи Е.А. Морозовой, при ведении протокола судебного заседания секретарем А.Н. Мухортых, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по первоначальному иску ООО «ГК КОМФОРТ СЕРВИС РЕЦИКЛИНГ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ООО ТК "РУСЛАН-1" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании неустойки по договору субподряда № 12/09/ШК от 12.09.2023 в размере 324 678 руб. 28 коп., по встречному исковому заявлению ООО «ГК КОМФОРТ СЕРВИС РЕЦИКЛИНГ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании неустойки за нарушение срока выполнения работ по договору субподряда № 12/09/ШК от 12.09.2023 в размере 246 248 руб. 74 коп. при участии в заседании: согласно протоколу Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176, 216 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Первоначальные исковые требования удовлетворить. Взыскать с ООО ТК "РУСЛАН-1" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ООО «ГК КОМФОРТ СЕРВИС РЕЦИКЛИНГ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку по договору субподряда № 12/09/ШК от 12.09.2023 в размере 324 678 руб. 28 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 78 221 руб. 00 коп., В удовлетворении встречных исковых требований отказать. Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения. Судья Е.А. Морозова Суд:АС Московской области (подробнее)Истцы:ООО ГК КОМФОРТ СЕРВИС РЕЦИКЛИНГ (подробнее)Ответчики:ООО Транспортная Компания "Руслан-1" (подробнее)Судьи дела:Морозова Е.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
