Резолютивная часть решения от 3 августа 2021 г. по делу № А63-19734/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А63-19734/2020
г. Ставрополь
03 августа 2021 года
Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Кузьминой М.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Абдулкеримовой А.С., рассмотрев исковое заявление

общества с ограниченной ответственностью «Передвижная механизированная колонна Русская», с. Русское Курского района Ставропольского края, ОГРН 1022600824620, ИНН 2612018167,

к обществу с ограниченной ответственностью «АВИС», г. Сочи, ОГРН 1132366007510, ИНН 2320214012,

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: Министерство обороны Российской Федерации, г. Москва,

Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-строительное управление по специальным войскам», г. Циолковский,

о взыскании денежной суммы неосновательного обогащения по договору субподряда № 1820187377532554164000000/5186 от 21.12.2018 на выполнение работ по устройству канализации в размере 2 000 000 руб.;

договорной неустойки по договору субподряда от 21.12.2018 № 1820187377532554164000000/5186 за период с 01.03.2019 по 20.02.2020 в размере 1248 000 руб.; процентов за пользование коммерческим кредитом в виде аванса за период с 29.12.2018 по 20.02.2020 в размере 139 666 руб. 67 коп.; процентов за неправомерное удержание денежных средств на сумму задолженности в виде неосновательного обогащения 2 000 000 руб. за период с 20.03.2020 по 03.08.2021 в размере 131 138 руб. 12 коп. с дальнейшим начислением по день уплаты суммы задолженности,

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

принять уточненные исковые требования. Исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АВИС», г. Сочи, ОГРН 1132366007510, ИНН 2320214012, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Передвижная механизированная колонна Русская», с. Русское Курского района Ставропольского края, ОГРН 1022600824620, ИНН 2612018167, неосновательное обогащение по договору субподряда № 1820187377532554164000000/5186 от 21.12.2018 на выполнение работ по устройству канализации в размере 2 000 000 руб.; договорную неустойку по договору субподряда от 21.12.2018 № 1820187377532554164000000/5186 за период с 01.03.2019 по 20.02.2020 в размере 1 248 000 руб.; проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса за период с 29.12.2018 по 20.02.2020 в размере 139 666 руб. 67 коп.; проценты за неправомерное удержание денежных средств на сумму задолженности в виде неосновательного обогащения 2 000 000 руб. за период с 20.03.2020 по 03.08.2021 в размере 131 138 руб. 12 коп. с дальнейшим начислением по день уплаты суммы задолженности.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АВИС», г. Сочи, ОГРН 1132366007510, ИНН 2320214012, в доход федерального бюджета 40 594 руб. государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья М.Н.Кузьмина