Резолютивная часть решения от 13 ноября 2017 г. по делу № А59-1402/2017

107501233_710388

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А59- 1402/2017
г. Южно-Сахалинск
13 ноября 2017 года
Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи

Аникиной Н.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО2 к обществу с ограниченной ответственностью «Столетие» о взыскании 6 579 342 рублей неустойки по договору строительного субподряда от 18.05.2015 № 2015-05-18.

по встречному исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Столетие» к Индивидуальному предпринимателю ФИО2 о взыскании убытков в размере 31 991,4 рублей, неустойки в размере 5 649,07 рублей. Третье лицо - общество с ограниченной ответственностью «ГосТ».

при участии:

от истца – ФИО2 ( личность удостоверена, полномочия

подтверждены);представителя ФИО3 по дов. от 19.01.2017;

от ответчика – представителя ФИО4 по дов. от 16.05.2017;

ФИО5 по дов. от 04.09.2017;

от третьего лица – ФИО6 директор ( личность удостоверена,

полномочия подтверждены);

Руководствуясь ст.ст. 167-170, 171, 176 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Столетие» в пользу» индивидуального предпринимателя ФИО2

пени по договору строительного субподряда № 2015-05-18 в размере 40 994 рубля 78 копеек. В удовлетворении остальной части иска – отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Столетие» в федеральный бюджет государственную пошлину в размере 981 рубль 33 копейки.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в федеральный бюджет государственную пошлину в размере 17 256 рублей 67 копеек.

Принять отказ общества с ограниченной ответственностью «Столетие» от встречного иска.

Производство по встречному исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Столетие» к Индивидуальному предпринимателю ФИО2 о взыскании убытков в размере 31 991,4 рублей, неустойки в размере 5 649,07 рублей -прекратить.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня изготовления в полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области.

Судья Н.А.Аникина