Решение от 19 июля 2024 г. по делу № А73-4586/2024

Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-4586/2024
г. Хабаровск
19 июля 2024 года
Резолютивная часть решения объявлена 19 июля 2024г.

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи А.Ю. Милосердовой при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания И.В. Лагоша,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску краевого государственного казенного учреждения «Краевой имущественный комплекс» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 680000, <...>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>)

о взыскании 12 172 880 руб. 00 коп.,

в судебное заседание явились:

от истца – ФИО2 по доверенности № 7 от 07.02.2024, диплом,

от ответчика – ФИО3 по доверенности № 27АА 2191026 от 07.02.2024, удостоверение адвоката № 19245.

УСТАНОВИЛ:

краевое государственное казенное учреждение «Краевой имущественный комплекс» (далее – КГКУ «Краевой имущественный комплекс», истец) обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее – ИП ФИО1, ответчик) о взыскании штрафа в размере 12 172 880 рублей.

Представитель истца в судебном заседании настаивал на удовлетворении иска по доводам, изложенным в исковом заявлении.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения иска по доводам, изложенным в отзыве на исковое заявление, указал на то, что односторонний отказ от контрактов не содержал указание на то, какое конкретно нарушение закона было допущено предпринимателем и в чем заключалось существенное нарушение условий контрактов. Поставщик возвратит по требованию заказчика сумму аванса и не имел после этого возможности исполнить контракты. Заявил ходатайство о применении статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

1) Между КГКУ «Краевой имущественный комплекс» (Заказчик) и ИП ФИО1 (Поставщик) заключен государственный контракт от 31.10.2023 № 32с на поставку Товара в соответствии со Спецификацией.

Согласно спецификации стоимость товара составила 1 750 800 рублей

Учреждением 11.01.2024 частично принято оборудование в составе: монокуляр 16*52 в количестве 8 шт., оптический бинокль 7х30 в количестве 20 шт., портативная электростанция PPS320 в количестве 5 шт., цифровая радиостанция BF-TM8500 в количестве 10 шт., метеостанция Protmex РТ3390А в количестве 8 шт., на общую сумму 925 800,00 рублей.

Согласно пункту 5.1 контракта срок поставки 80 календарных дней с момента заключения контракта (18.01.2024).

Учреждение направило ИП ФИО1 запрос от 10.01.2024 № 13 о сроках поставки товара.

От Поставщика Учреждением получено уведомление от 17.01.2024 вх. № 156 о невозможности поставить оставшийся товар в составе: планка Пикатини в количестве 15 шт., метеостанция KESTREL 5700ELITE с функцией Link и б.к. APPLED BALLISTICS в количестве 6 шт., на общую сумму 825 000,00 руб. по причине повышения цен на оборудование.

Учреждение 12.01.2024 направило ИП ФИО1 письмо № 39 о возврате денежных средств.

Платежным поручением ИП ФИО1 вернул авансовый платеж в размере 825 000 рублей платежным поручением № 48 от 15.01.2024.

Цена контракта 1 750 800,00 руб., частично принято оборудование на сумму 925 800,00 руб., обязательство не исполнено на общую сумму 825 000,00 руб., таким образом, размер штрафа по контракту от 31.10.2023 № 32с составляет 82 500 руб. 00 коп.

В адрес ИП ФИО1 направлена претензия от 06.02.2024, задолженность до настоящего момента не оплачена.

2) Между КГКУ «Краевой имущественный комплекс» (Заказчик) и ИП ФИО1 (Поставщик) заключен государственный контракт от 30.10.2023 № 33с (далее – контракт) на поставку Товара в соответствии со Спецификацией.

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта 1 923 800 рублей.

Срок поставки товара 80 календарных дней (17.01.2024).

Учреждением 11.01.2024 частично принято оборудование в составе: квадрокоптер DJI Matrice 30Т в количестве 1 шт. на сумму 1 250 000,00 руб.

Учреждение направило ИП ФИО1 запрос от 10.01.2024 № 13 о сроках поставки товара.

От Поставщика Учреждением получено уведомление от 17.01.2024 вх. № 156 о невозможности поставить оставшийся товар в составе: квадрокоптер DJI AIR 2S в количестве 3 шт., система сброса DJI Mavic 3 в количестве 2 шт., система сброса DJI AIR 2S в количестве 2 шт., на общую сумму 673 800,00 руб. по причине повышения цен на оборудование.

Цена контракта 1 923 800,00 руб., частично принято оборудование на сумму 1 250 000,00 руб., обязательство не исполнено на общую сумму 673 800,00 руб., таким образом, размер штрафа по контракту от 30.10.2023 № 33с составляет 67 380 руб. 00 коп.

В адрес ИП ФИО1 направлена претензия от 06.02.2024, задолженность до настоящего момента не оплачена.

3). Между КГКУ «Краевой имущественный комплекс» (Заказчик) и ИП ФИО1 (Поставщик) заключен государственный контракт от 30.10.2023 № 34с на поставку Товара в соответствии со Спецификацией.

Учреждение направило ИП ФИО1 запрос от 10.01.2024 № 13 о сроках поставки товара.

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта 2 700 000 рублей.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта срок поставки в течение 80 календарных дней (17.01.2024).

Цена контракта 2 700 000,00 руб., таким образом, размер штрафа по контракту от 30.10.2023 № 34с составляет 270 000 руб. 00 коп. В адрес ИП ФИО1 направлена претензия от 06.02.2024, задолженность до настоящего момента не оплачена.

4) Между КГКУ «Краевой имущественный комплекс» (далее – Заказчик) и ИП ФИО1 (Поставщик) заключен государственный контракт от 31.10.2023 № 35с на поставку Товара в соответствии со Спецификацией.

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта 1 995 000 рублей.

В соответствии с пунктом срок поставки в течение 80 календарных дней (18.01.2024).

Учреждением 11.01.2024 частично принято оборудование в составе: противодронное ружье Handheld Rx-XQ08 в количестве 4 шт. на сумму 1 240 000,00 руб.

Учреждение направило ИП ФИО1 запрос от 10.01.2024 № 13 о сроках поставки товара.

От Поставщика Учреждением получено уведомление от 17.01.2024 вх. № 156 о невозможности поставить оставшийся товар в составе: квадрокоптер DJI Mavic 3Т в количестве 1 шт., на общую сумму 755 000 руб. по причине повышения цен на оборудование.

Цена контракта 1 995 000,00 руб., частично принято оборудование на сумму 1 240 000,00 руб., обязательство не исполнено на сумму 755 000,00 руб., таким образом, размер штрафа по контракту от 31.10.2023 № 35с составляет 75 500 руб. 00 коп.

5) Между КГКУ «Краевой имущественный комплекс» (далее – Заказчик) и ИП ФИО1 (Поставщик) заключен государственный контракт от 31.10.2023 № 36с (далее – контракт) на поставку Товара в соответствии со Спецификацией.

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта составляет 2 400 000 рублей.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта срок поставки 80 календарных дней (18.01.2024).

Цена контракта 2 400 000,00 руб., таким образом, размер штрафа по контракту от 31.10.2023 № 36с составляет 240 000 руб. 00 коп.

В адрес ИП ФИО1 направлена претензия от 06.02.2024, задолженность до настоящего момента не оплачена.

6.) Между КГКУ «Краевой имущественный комплекс» (Заказчик) и ИП ФИО1 (Поставщик) заключен государственный контракт от 31.10.2023 № 37с (далее – контракт) на поставку Товара в соответствии со Спецификацией.

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта составляет 2 400 000 рублей.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта срок поставки 80 календарных дней (18.01.2024).

Цена контракта 2 400 000,00 руб., таким образом, размер штрафа по контракту от 31.10.2023 № 37с составляет 240 000 руб. 00 коп.

В адрес ИП ФИО1 направлена претензия от 06.02.2024, задолженность до настоящего момента не оплачена.

7) Между КГКУ «Краевой имущественный комплекс» заключен государственный контракт от 01.11.2023 № 38с на поставку Товара в соответствии со Спецификацией.

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта составляет 2 750 000 рублей.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта срок поставки 80 календарных дней (19.01.2024).

Цена контракта 2 750 000,00 руб., таким образом, размер штрафа по контракту составляет 275 000 руб. 00 коп.

В адрес ИП ФИО1 направлена претензия от 06.02.2024, задолженность до настоящего момента не оплачена.

8) Между КГКУ «Краевой имущественный комплекс» заключен государственный контракт от 01.11.2023 № 39с на поставку Товара в соответствии со Спецификацией.

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта составляет 2 750 000 рублей.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта срок поставки 80 календарных дней (19.01.2024).

Цена контракта 2 750 000,00 руб., таким образом, размер штрафа по контракту составляет 275 000 руб. 00 коп.

В адрес ИП ФИО1 направлена претензия от 06.02.2024, задолженность до настоящего момента не оплачена.

9) Между КГКУ «Краевой имущественный комплекс» заключен государственный контракт от 01.11.2023 № 40с на поставку Товара в соответствии со Спецификацией.

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта составляет 2 750 000 рублей.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта срок поставки 80 календарных дней (19.01.2024).

Цена контракта 2 750 000,00 руб., таким образом, размер штрафа по контракту составляет 275 000 руб. 00 коп.

В адрес ИП ФИО1 направлена претензия от 06.02.2024, задолженность до настоящего момента не оплачена.

10) Между КГКУ «Краевой имущественный комплекс» заключен государственный контракт от 01.11.2023 № 42с на поставку Товара в соответствии со Спецификацией.

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта составляет 2 265 000 рублей.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта срок поставки 80 календарных дней (19.01.2024).

Цена контракта 2 265 000,00 руб., таким образом, размер штрафа по контракту составляет 226 500 руб. 00 коп.

В адрес ИП ФИО1 направлена претензия от 06.02.2024, задолженность до настоящего момента не оплачена.

11) Между КГКУ «Краевой имущественный комплекс» заключен государственный контракт от 01.11.2023 № 43с на поставку Товара в соответствии со Спецификацией.

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта составляет 2 265 000 рублей.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта срок поставки 80 календарных дней (19.01.2024).

Цена контракта 2 265 000,00 руб., таким образом, размер штрафа по контракту составляет 226 500 руб. 00 коп.

В адрес ИП ФИО1 направлена претензия от 06.02.2024, задолженность до настоящего момента не оплачена.

12) Между КГКУ «Краевой имущественный комплекс» заключен государственный контракт от 01.11.2023 № 44с на поставку Товара в соответствии со Спецификацией.

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта составляет 2 265 000 рублей.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта срок поставки 80 календарных дней (19.01.2024).

Цена контракта 2 265 000,00 руб., таким образом, размер штрафа по контракту составляет 226 500 руб. 00 коп.

В адрес ИП ФИО1 направлена претензия от 06.02.2024, задолженность до настоящего момента не оплачена.

13) Между КГКУ «Краевой имущественный комплекс» заключен государственный контракт от 14.11.2023 № 54с на поставку Товара в соответствии со Спецификацией.

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта составляет 3 000 000 рублей.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта срок поставки до 20.01.2024.

Цена контракта 3 000 000,00 руб., таким образом, размер штрафа по контракту от 14.11.2023 № 54с составляет 300 000 руб. 00 коп.

В адрес ИП ФИО1 направлена претензия от 06.02.2024, задолженность до настоящего момента не оплачена.

14) Между КГКУ «Краевой имущественный комплекс» заключен государственный контракт от 16.11.2023 № 55с на поставку Товара в соответствии со Спецификацией.

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта составляет 3 000 000 рублей.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта срок поставки до 20.01.2024.

Цена контракта 3 000 000,00 руб., таким образом, размер штрафа по контракту составляет 300 000 руб. 00 коп.

В адрес ИП ФИО1 направлена претензия от 06.02.2024, задолженность до настоящего момента не оплачена.

15) Между КГКУ «Краевой имущественный комплекс» заключен государственный контракт от 17.11.2023 № 56с на поставку Товара в соответствии со Спецификацией.

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта составляет 1 000 000 рублей.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта срок поставки до 20.01.2024.

Цена контракта 1 000 000,00 руб., таким образом, размер штрафа по контракту составляет 100 000 руб. 00 коп.

В адрес ИП ФИО1 направлена претензия от 06.02.2024, задолженность до настоящего момента не оплачена.

16) Между КГКУ «Краевой имущественный комплекс» заключен государственный контракт от 14.11.2023 № 57с на поставку Товара в соответствии со Спецификацией.

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта составляет 2 964 000 рублей.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта срок поставки до 20.01.2024.

Цена контракта 2 964 000,00 руб., таким образом, размер штрафа по контракту от 14.11.2023 № 57с составляет 296 400 руб. 00 коп.

В адрес ИП ФИО1 направлена претензия от 06.02.2024, задолженность до настоящего момента не оплачена.

17) Между КГКУ «Краевой имущественный комплекс» заключен государственный контракт от 16.11.2023 № 58с на поставку Товара в соответствии со Спецификацией.

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта составляет 2 964 000 рублей.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта срок поставки до 20.01.2024.

Цена контракта 2 964 000,00 руб., таким образом, размер штрафа по контракту от 14.11.2023 № 58с составляет 296 400 руб. 00 коп.

В адрес ИП ФИО1 направлена претензия от 06.02.2024, задолженность до настоящего момента не оплачена.

18) Между КГКУ «Краевой имущественный комплекс» заключен государственный контракт от 16.11.2023 № 59с на поставку Товара в соответствии со Спецификацией.

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта составляет 1 872 000 рублей.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта срок поставки до 20.01.2024.

Цена контракта 1 872 000,00 руб., таким образом, размер штрафа по контракту от 16.11.2023 № 59с составляет 187 200 руб. 00 коп.

В адрес ИП ФИО1 направлена претензия от 06.02.2024, задолженность до настоящего момента не оплачена.

19) Между КГКУ «Краевой имущественный комплекс» заключен государственный контракт от 15.11.2023 № 60с на поставку Товара в соответствии со Спецификацией.

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта составляет 555 000 рублей.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта срок поставки до 20.01.2024.

Цена контракта 555 000,00 руб., таким образом, размер штрафа по контракту от 15.11.2023 № 60с составляет 55 500 руб. 00 коп.

В адрес ИП ФИО1 направлена претензия от 06.02.2024, задолженность до настоящего момента не оплачена.

20) Между КГКУ «Краевой имущественный комплекс» заключен государственный контракт от 14.11.2023 № 61с на поставку Товара в соответствии со Спецификацией.

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта составляет 1 700 000 рублей.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта срок поставки до 20.01.2024.

Цена контракта 1 700 000,00 руб., таким образом, размер штрафа по контракту от 14.11.2023 № 61с составляет 170 000 руб. 00 коп.

В адрес ИП ФИО1 направлена претензия от 06.02.2024, задолженность до настоящего момента не оплачена.

21) Между КГКУ «Краевой имущественный комплекс» заключен государственный контракт от 21.11.2023 № 63с на поставку Товара в соответствии со Спецификацией.

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта составляет 2 860 000 рублей.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта срок поставки до 30.01.2024.

Цена контракта 2 860 000,00 руб., таким образом, размер штрафа по контракту от 16.11.2023 № 62с составляет 286 000 руб. 00 коп.

В адрес ИП ФИО1 направлена претензия от 06.02.2024, задолженность до настоящего момента не оплачена.

22) Между КГКУ «Краевой имущественный комплекс» заключен государственный контракт от 16.11.2023 № 63с на поставку Товара в соответствии со Спецификацией.

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта составляет 2 860 000 рублей.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта срок поставки до 30.01.2024.

Цена контракта 2 860 000,00 руб., таким образом, размер штрафа по контракту от 21.11.2023 № 63с составляет 286 000 руб. 00 коп.

В адрес ИП ФИО1 направлена претензия от 06.02.2024, задолженность до настоящего момента не оплачена.

23) Между КГКУ «Краевой имущественный комплекс» заключен государственный контракт от 22.11.2023 № 64с на поставку Товара в соответствии со Спецификацией.

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта составляет 2 860 000 рублей.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта срок поставки до 30.01.2024.

Цена контракта 2 860 000,00 руб., таким образом, размер штрафа по контракту от 22.11.2023 № 64с составляет 286 000 руб. 00 коп.

В адрес ИП ФИО1 направлена претензия от 06.02.2024, задолженность до настоящего момента не оплачена.

24) Между КГКУ «Краевой имущественный комплекс» заключен государственный контракт от 23.11.2023 № 65с на поставку Товара в соответствии со Спецификацией.

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта составляет 2 420 000 рублей.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта срок поставки до 30.01.2024.

Цена контракта 2 420 000,00 руб., таким образом, размер штрафа по контракту от 23.11.2023 № 65с составляет 242 000 руб. 00 коп.

В адрес ИП ФИО1 направлена претензия от 06.02.2024, задолженность до настоящего момента не оплачена.

25) Между КГКУ «Краевой имущественный комплекс» заключен государственный контракт от 11.12.2023 № 66с на поставку Товара в соответствии со Спецификацией.

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта составляет 715 000 рублей.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта срок поставки 50 календарных дней (29.01.2024).

Цена контракта 715 000,00 руб., таким образом, размер штрафа по контракту от 11.12.2023 № 66с составляет 71 500 руб. 00 коп.

В адрес ИП ФИО1 направлена претензия от 06.02.2024, задолженность до настоящего момента не оплачена.

26) Между КГКУ «Краевой имущественный комплекс» заключен государственный контракт от 07.12.2023 № 67с на поставку Товара в соответствии со Спецификацией.

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта составляет 2 550 000 рублей.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта срок поставки 50 календарных дней (24.01.2024).

Цена контракта 2 550 000,00 руб., таким образом, размер штрафа по контракту от 07.12.2023 № 67с составляет 255 000 руб. 00 коп.

В адрес ИП ФИО1 направлена претензия от 06.02.2024, задолженность до настоящего момента не оплачена.

27) Между КГКУ «Краевой имущественный комплекс» заключен государственный контракт от 08.12.2023 № 68с на поставку Товара в соответствии со Спецификацией.

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта составляет 2 850 000 рублей.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта срок поставки 50 календарных дней (25.01.2024).

Цена контракта 2 850 000,00 руб., таким образом, размер штрафа по контракту от 08.12.2023 № 68с составляет 285 000 руб. 00 коп.

В адрес ИП ФИО1 направлена претензия от 06.02.2024, задолженность до настоящего момента не оплачена.

28) Между КГКУ «Краевой имущественный комплекс» заключен государственный контракт от 08.12.2023 № 73с на поставку Товара в соответствии со Спецификацией.

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта составляет 950 000 рублей.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта срок поставки 50 календарных дней (25.01.2024).

Цена контракта 950 000,00 руб., таким образом, размер штрафа по контракту от 14.12.2023 № 73с составляет 95 000 руб. 00 коп. (Девяносто пять тысяч рублей 00 коп.).

В адрес ИП ФИО1 направлена претензия от 06.02.2024, задолженность до настоящего момента не оплачена.

29) Между КГКУ «Краевой имущественный комплекс» заключен государственный контракт от 08.12.2023 № 74с на поставку Товара в соответствии со Спецификацией.

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта составляет 2 550 000 рублей.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта срок поставки 50 календарных дней (25.01.2024).

Цена контракта 2 550 000,00 руб., таким образом, размер штрафа по контракту от 08.12.2023 № 74с составляет 255 000 руб. 00 коп.

В адрес ИП ФИО1 направлена претензия от 06.02.2024, задолженность до настоящего момента не оплачена.

30) Между КГКУ «Краевой имущественный комплекс» заключен государственный контракт от 08.12.2023 № 75с на поставку Товара в соответствии со Спецификацией.

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта составляет 2 550 000 рублей.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта срок поставки 50 календарных дней (25.01.2024).

Цена контракта 2 850 000,00 руб., таким образом, размер штрафа по контракту от 08.12.2023 № 75с составляет 255 000 руб. 00 коп.

В адрес ИП ФИО1 направлена претензия от 06.02.2024, задолженность до настоящего момента не оплачена.

31) Между КГКУ «Краевой имущественный комплекс» заключен государственный контракт от 08.12.2023 № 76с на поставку Товара в соответствии со Спецификацией.

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта составляет 2 850 000 рублей.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта срок поставки 50 календарных дней (25.01.2024).

Цена контракта 2 850 000,00 руб., таким образом, размер штрафа по контракту от 08.12.2023 № 76с составляет 285 000 руб. 00 коп.

В адрес ИП ФИО1 направлена претензия от 06.02.2024, задолженность до настоящего момента не оплачена.

32) Между КГКУ «Краевой имущественный комплекс» заключен государственный контракт от 08.12.2023 № 77с на поставку Товара в соответствии со Спецификацией.

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта составляет 2 850 000 рублей.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта срок поставки 50 календарных дней (25.01.2024).

Цена контракта 2 850 000,00 руб., таким образом, размер штрафа по контракту от 08.12.2023 № 77с составляет 285 000 руб. 00 коп.

В адрес ИП ФИО1 направлена претензия от 06.02.2024, задолженность до настоящего момента не оплачена.

33) Между КГКУ «Краевой имущественный комплекс» заключен государственный контракт от 08.12.2023 № 78с на поставку Товара в соответствии со Спецификацией.

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта составляет 2 550 000 рублей.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта срок поставки 50 календарных дней (25.01.2024).

Цена контракта 2 550 000,00 руб., таким образом, размер штрафа по контракту от 08.12.2023 № 78с составляет 255 000 руб. 00 коп.

В адрес ИП ФИО1 направлена претензия от 06.02.2024, задолженность до настоящего момента не оплачена.

34) Между КГКУ «Краевой имущественный комплекс» заключен государственный контракт от 08.12.2023 № 79с на поставку Товара в соответствии со Спецификацией.

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта составляет 2 550 000 рублей.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта срок поставки 50 календарных дней (25.01.2024).

Цена контракта 2 550 000,00 руб., таким образом, размер штрафа по контракту от 08.12.2023 № 79с составляет 255 000 руб. 00 коп.

В адрес ИП ФИО1 направлена претензия от 06.02.2024, задолженность до настоящего момента не оплачена.

35) Между КГКУ «Краевой имущественный комплекс» заключен государственный контракт от 08.12.2023 № 80с на поставку Товара в соответствии со Спецификацией.

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта составляет 2 850 000 рублей.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта срок поставки 50 календарных дней (25.01.2024).

Цена контракта 2 850 000,00 руб., таким образом, размер штрафа по контракту от 08.12.2023 № 80с составляет 285 000 руб. 00 коп.

В адрес ИП ФИО1 направлена претензия от 06.02.2024, задолженность до настоящего момента не оплачена.

36) Между КГКУ «Краевой имущественный комплекс» заключен государственный контракт от 11.12.2023 № 81с на поставку Товара в соответствии со Спецификацией.

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта составляет 2 850 000 рублей.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта срок поставки 50 календарных дней (29.01.2024).

Цена контракта 2 850 000,00 руб., таким образом, размер штрафа по контракту от 11.12.2023 № 81с составляет 285 000 руб. 00 коп.

В адрес ИП ФИО1 направлена претензия от 06.02.2024, задолженность до настоящего момента не оплачена.

37) Между КГКУ «Краевой имущественный комплекс» заключен государственный контракт от 11.12.2023 № 82с на поставку Товара в соответствии со Спецификацией.

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта составляет 2 550 000 рублей.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта срок поставки 50 календарных дней (29.01.2024).

Цена контракта 2 550 000,00 руб., таким образом, размер штрафа по контракту от 11.12.2023 № 82с составляет 255 000 руб. 00 коп.

В адрес ИП ФИО1 направлена претензия от 06.02.2024, задолженность до настоящего момента не оплачена.

38) Между КГКУ «Краевой имущественный комплекс» заключен государственный контракт от 11.12.2023 № 83с на поставку Товара в соответствии со Спецификацией.

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта составляет 2 550 000 рублей.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта срок поставки 50 календарных дней (29.01.2024).

Цена контракта 2 550 000,00 руб., таким образом, размер штрафа по контракту от 11.12.2023 № 83с составляет 255 000 руб. 00 коп.

В адрес ИП ФИО1 направлена претензия от 06.02.2024, задолженность до настоящего момента не оплачена.

39) Между КГКУ «Краевой имущественный комплекс» заключен государственный контракт от 11.12.2023 № 84с на поставку Товара в соответствии со Спецификацией.

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта составляет 2 550 000 рублей.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта срок поставки 50 календарных дней (29.01.2024).

Цена контракта 2 550 000,00 руб., таким образом, размер штрафа по контракту от 11.12.2023 № 84с составляет 255 000 руб. 00 коп.

В адрес ИП ФИО1 направлена претензия от 06.02.2024, задолженность до настоящего момента не оплачена.

40) Между КГКУ «Краевой имущественный комплекс» заключен государственный контракт от 11.12.2023 № 85с на поставку Товара в соответствии со Спецификацией.

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта составляет 2 550 000 рублей.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта срок поставки 50 календарных дней (29.01.2024).

Цена контракта 2 550 000,00 руб., таким образом, размер штрафа по контракту от 11.12.2023 № 85с составляет 255 000 руб. 00 коп.

В адрес ИП ФИО1 направлена претензия от 06.02.2024, задолженность до настоящего момента не оплачена.

41) Между КГКУ «Краевой имущественный комплекс» заключен государственный контракт от 11.12.2023 № 86с на поставку Товара в соответствии со Спецификацией.

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта составляет 2 550 000 рублей.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта срок поставки 50 календарных дней (29.01.2024).

Цена контракта 2 550 000,00 руб., таким образом, размер штрафа по контракту от 11.12.2023 № 86с составляет 255 000 руб. 00 коп.

В адрес ИП ФИО1 направлена претензия от 06.02.2024, задолженность до настоящего момента не оплачена.

42) Между КГКУ «Краевой имущественный комплекс» заключен государственный контракт от 11.12.2023 № 87с на поставку Товара в соответствии со Спецификацией.

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта составляет 2 550 000 рублей.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта срок поставки 50 календарных дней (29.01.2024).

Цена контракта 2 550 000,00 руб., таким образом, размер штрафа по контракту от 11.12.2023 № 87с составляет 255 000 руб. 00 коп.

В адрес ИП ФИО1 направлена претензия от 06.02.2024, задолженность до настоящего момента не оплачена.

43) Между КГКУ «Краевой имущественный комплекс» заключен государственный контракт от 11.12.2023 № 88с на поставку Товара в соответствии со Спецификацией.

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта составляет 2 550 000 рублей.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта срок поставки 50 календарных дней (29.01.2024).

Цена контракта 2 550 000,00 руб., таким образом, размер штрафа по контракту от 11.12.2023 № 88с составляет 255 000 руб. 00 коп.

В адрес ИП ФИО1 направлена претензия от 06.02.2024, задолженность до настоящего момента не оплачена.

44) Между КГКУ «Краевой имущественный комплекс» заключен государственный контракт от 11.12.2023 № 89с на поставку Товара в соответствии со Спецификацией.

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта составляет 2 550 000 рублей.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта срок поставки 50 календарных дней (29.01.2024).

Цена контракта 2 550 000,00 руб., таким образом, размер штрафа по контракту от 11.12.2023 № 89с составляет 255 000 руб. 00 коп.

В адрес ИП ФИО1 направлена претензия от 06.02.2024, задолженность до настоящего момента не оплачена.

45) Между КГКУ «Краевой имущественный комплекс» заключен государственный контракт от 12.12.2023 № 90с на поставку Товара в соответствии со Спецификацией.

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта составляет 2 550 000 рублей.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта срок поставки 50 календарных дней (30.01.2024).

Цена контракта 2 550 000,00 руб., таким образом, размер штрафа по контракту от 12.12.2023 № 90с составляет 255 000 руб. 00 коп.

В адрес ИП ФИО1 направлена претензия от 06.02.2024, задолженность до настоящего момента не оплачена.

46) Между КГКУ «Краевой имущественный комплекс» заключен государственный контракт от 12.12.2023 № 91с на поставку Товара в соответствии со Спецификацией.

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта составляет 2 550 000 рублей.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта срок поставки 50 календарных дней (30.01.2024).

Цена контракта 2 550 000,00 руб., таким образом, размер штрафа по контракту от 12.12.2023 № 91с составляет 255 000 руб. 00 коп.

В адрес ИП ФИО1 направлена претензия от 06.02.2024, задолженность до настоящего момента не оплачена.

47) Между КГКУ «Краевой имущественный комплекс» заключен государственный контракт от 12.12.2023 № 92с на поставку Товара в соответствии со Спецификацией.

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта составляет 2 550 000 рублей.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта срок поставки 50 календарных дней (30.01.2024).

Цена контракта 2 550 000,00 руб., таким образом, размер штрафа по контракту от 12.12.2023 № 91с составляет 255 000 руб. 00 коп.

В адрес ИП ФИО1 направлена претензия от 06.02.2024, задолженность до настоящего момента не оплачена.

48) Между КГКУ «Краевой имущественный комплекс» заключен государственный контракт от 12.12.2023 № 93с на поставку Товара в соответствии со Спецификацией.

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта составляет 2 550 000 рублей.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта срок поставки 50 календарных дней (30.01.2024).

Цена контракта 2 550 000,00 руб., таким образом, размер штрафа по контракту от 12.12.2023 № 93с составляет 255 000 руб. 00 коп.

В адрес ИП ФИО1 направлена претензия от 06.02.2024, задолженность до настоящего момента не оплачена.

49) Между КГКУ «Краевой имущественный комплекс» заключен государственный контракт от 12.12.2023 № 94с на поставку Товара в соответствии со Спецификацией.

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта составляет 2 550 000 рублей.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта срок поставки 50 календарных дней (30.01.2024).

Цена контракта 2 550 000,00 руб., таким образом, размер штрафа по контракту от 12.12.2023 № 94с составляет 255 000 руб. 00 коп.

В адрес ИП ФИО1 направлена претензия от 06.02.2024, задолженность до настоящего момента не оплачена.

50) Между КГКУ «Краевой имущественный комплекс» заключен государственный контракт от 12.12.2023 № 95с на поставку Товара в соответствии со Спецификацией.

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта составляет 2 550 000 рублей.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта срок поставки 50 календарных дней (30.01.2024).

Цена контракта 2 550 000,00 руб., таким образом, размер штрафа по контракту от 12.12.2023 № 95с составляет 255 000 руб. 00 коп.

В адрес ИП ФИО1 направлена претензия от 06.02.2024, задолженность до настоящего момента не оплачена.

51) Между КГКУ «Краевой имущественный комплекс» заключен государственный контракт от 12.12.2023 № 96с на поставку Товара в соответствии со Спецификацией.

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта составляет 2 550 000 рублей.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта срок поставки 50 календарных дней (30.01.2024).

Цена контракта 2 550 000,00 руб., таким образом, размер штрафа по контракту от 12.12.2023 № 96с составляет 255 000 руб. 00 коп.

В адрес ИП ФИО1 направлена претензия от 06.02.2024, задолженность до настоящего момента не оплачена.

52) Между КГКУ «Краевой имущественный комплекс» заключен государственный контракт от 13.12.2023 № 97с на поставку Товара в соответствии со Спецификацией.

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта составляет 1 960 000 рублей.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта срок поставки 50 календарных дней (31.01.2024).

Цена контракта 1 960 000руб., таким образом, размер штрафа по контракту от 13.12.2023 № 97с составляет 196 000 руб. 00 коп.

В адрес ИП ФИО1 направлена претензия от 06.02.2024, задолженность до настоящего момента не оплачен.

Учреждение направило ИП ФИО1 запрос от 10.01.2024 № 13 о сроках поставки товара.

От Поставщика в адрес Учреждения 10.01.2024 поступило уведомление о невозможности исполнения контрактов в связи с резким повышением цен производителя на оборудование и комплектующие, а также превышение разумных сроков на поставку заявленного в спецификации к контракту товара (просрочка поставки составит более трех месяцев) и его расторжении по соглашению сторон в соответствии с п. 13.1 контракта.

В соответствии с п. 3.3 контракта, Учреждение произвело оплату авансовым платежом в размере 100 % цены контракта.

Учреждение 12.01.2024 направило ИП ФИО1 письмо № 39 о возврате денежных средств.

ИП ФИО1 вернул авансовые платежи в полном объеме.

Истец считает невозможность исполнения контрактов Поставщиком существенным нарушением условий контракта.

В соответствии с пунктом 13.1 контрактов контракт может быть расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

В соответствии с пунктом 13.2.1 контрактов (№32с, 33с, 34с, 35с, 36с, 37с, 38с, 39с, 40с, 42с, 43с, 44с, 54с, 55с, 56с, 57с, 58с, 59с, 60с, 61с), заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в следующих случаях: в случае просрочки поставки Товара более чем на 10 дней, в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

В соответствии с п. 13.2.1 контрактов (№62с, 63с, № 64с, 65с, 66с, 67с, 68с, 73с, 74с, 75с, 76с, 77с, 78с, 79с, 80с, 81с, 82с, 83с, 84с, 85с, 86с, 87с, 88с, 89с, 90с, 91с, 92с, 93с, 94с. 95с, 96с, 97с), Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в следующих случаях: в случае просрочки поставки Товара более чем на 30 дней, в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

На основании пп. 1, 2 ст. 523 ГК РФ, ч. 9 ст. 95 Закона № 44-ФЗ, п. 13.1 Контракта Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, и направлено ИП ФИО1 уведомление от 19.01.2024 об одностороннем отказе от исполнения контрактов.

Уведомления об одностороннем отказе от исполнения контракта получено ФИО1 нарочно 22.01.2024.

Дата расторжения контракта – 02.02.2024.

На момент расторжения контракта, товар не поставлен.

Согласно пунктов 9.3. контрактов, в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).

В соответствии с пунктами 9.3.2, 9.3.3 контрактов, штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10% процентов цены контракта (этапа) (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 9.3.4 настоящего контракта).

В адрес ИП ФИО1 направлена претензия от 06.02.2024, задолженность до настоящего момента не оплачена.

Всего размер штрафа по 52 контрактам составил 12 172 880 рублей.

Правоотношения сторон по настоящему делу регулируются нормами главы 37 ГК РФ, положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) и общими положения гражданского законодательства об обязательствах.

В силу статьи 526 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд поставщик (исполнитель) обязуется передать товары государственному или муниципальному заказчику либо по его указанию иному лицу, а государственный или муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров.

В соответствии с частью 5 статьи 494 ГК РФ договор поставки товаров (в том числе для государственных и муниципальных нужд) относится к одному из видов договора купли-продажи, на него распространяются общие положение о договоре купли-продажи если иное не предусмотрено правилами Гражданского кодекса применяемыми к конкретному виду договора.

Согласно пункту 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Односторонний отказ от исполнения этого обязательства допускается в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором (пункт 2 статьи 310 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 450.1 ГК РФ в случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным (пункт 2 статьи 450.1 ГК РФ).

В силу части 8 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, что это предусмотрено контрактом (часть 9 статьи 95 Закона № 44-ФЗ).

В соответствии с пунктом 13.1 контрактов настоящий контракт может быть расторгнут:

- по соглашению сторон,

- в судебном порядке,

- в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

В соответствии с п. 13.2.1 контрактов (№32с, 33с, 34с, 35с, 36с, 37с, 38с, 39с, 40с, 42с, 43с, 44с, 54с, 55с, 56с, 57с, 58с, 59с, 60с, 61с), заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в следующих случаях: в случае просрочки поставки Товара более чем на 10 дней, в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

В соответствии с п. 13.2.1 контрактов (№62с, 63с, № 64с, 65с, 66с, 67с, 68с, 73с, 74с, 75с, 76с, 77с, 78с, 79с, 80с, 81с, 82с, 83с, 84с, 85с, 86с, 87с, 88с, 89с, 90с, 91с, 92с, 93с, 94с. 95с, 96с, 97с), Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в следующих случаях: в случае просрочки поставки Товара более чем на 30 дней, в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

В соответствии с пунктом 13.4 контракта расторжение контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

Согласно пункту 1 статьи 523 ГК РФ односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон (абзац четвертый пункта 2 статьи 450).

В соответствии с пунктом 2 статьи 523 ГК РФ нарушение договора поставки поставщиком предполагается существенным в случаях:

поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;

неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

Согласно статьям 6 и 12 Федерального закона № 44-ФЗ, одними из принципов контрактной системы являются принципы ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок.

Содержание указанных принципов раскрыто в пункте 1 статьи 12 Закона № 44-ФЗ, в соответствии с которым государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами, муниципальные органы, казенные учреждения, иные юридические лица в случаях, установленных данным Законом, при планировании и осуществлении закупок должны исходить из необходимости достижения заданных результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств (пункт 9 статьи 95 Закона № 44-ФЗ), не должно применяться в противоречии с указанными принципами.

Соблюдение указанных принципов в ходе исполнения контракта предполагает определенную стабильность отношений заказчика с подрядчиком (поставщиком, исполнителем), степень которой выше, нежели стабильность отношений между сторонами обычного гражданско-правового договора.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта может считаться принятым обоснованно и законно в том случае, если имеются достаточные основания полагать, что прекращение отношений с данным подрядчиком (поставщиком, исполнителем) будет способствовать более эффективному достижению результата обеспечения тех государственных (муниципальных) нужд, для которых и проводилась соответствующая закупка.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении», при осуществлении стороной права на одностороннее изменение условий обязательства или односторонний отказ от его исполнения она должна действовать разумно и добросовестно, учитывая права и законные интересы другой стороны (пункт 3 статьи 307, пункт 4 статьи 450.1 Гражданского кодекса). Нарушение этой обязанности может повлечь отказ в судебной защите названного права полностью или частично, в том числе признание ничтожным одностороннего изменения условий обязательства или одностороннего отказа от его исполнения (пункт 2 статьи 10, пункт 2 статьи 168 Гражданского кодекса).

Согласно пункту 5.1 контрактов срок поставки товара:

- по контракту № 32с, 35с, 36с, 37с, - 18.01.2024

- по контракту № 33с, 34с – 17.01.2024,

- по контракту № 38с, 39с, 40с, 42с, 43с, 44с, – 19.01.2024

- по контракту № 54с, 55с, 56с, 57с, 58с, 59с, 60с, 61с – до 20.01.2024

- по контракту № 62с, 63с, 64с, 65с, 90с, 91с, 92с, 93с, 94с, 95с, 96с, – 30.01.2024

- по контракту № 66с, 81с, 82с, 83с, 84с, 85с, 86с, 87с, 88с, 89с, – 29.01.2024

- по контракту № 67с – 24.01.2024

- по контракту № 68с, 73с, 74с, 75с, 76с, 77с, 78с, 79с, 80с, -25.01.2024

- по контракту № 97с – 31.01.2024.

В соответствии с пунктом 13.2.1 контрактов (№32с, 33с, 34с, 35с, 36с, 37с, 38с, 39с, 40с, 42с, 43с, 44с, 54с, 55с, 56с, 57с, 58с, 59с, 60с, 61с), заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в следующих случаях: в случае просрочки поставки Товара более чем на 10 дней.

В соответствии с пунктом 13.2.1 контрактов (№62с, 63с, № 64с, 65с, 66с, 67с, 68с, 73с, 74с, 75с, 76с, 77с, 78с, 79с, 80с, 81с, 82с, 83с, 84с, 85с, 86с, 87с, 88с, 89с, 90с, 91с, 92с, 93с, 94с. 95с, 96с, 97с), Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в следующих случаях: в случае просрочки поставки Товара более чем на 30 дней.

При этом, заказчик в одностороннем порядке отказался от исполнения контрактов 19.01.2024 до истечения срока поставки товара, а по контрактам № 32с, 33с, 34с, 35с, 36с, 37с до истечения 10 дней просрочки поставки товара, потребовав возврата аванса письмом от 12.01.2024.

Также заказчик в уведомлениях об одностороннем отказе от исполнения контракта сослался на подпункт «а» пункта 1 части 15 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», согласно которому заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 настоящего Федерального закона) и (или) поставляемому товару.

Доказательств того, что поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки ответчиком в материалы дела не представлено.

Процессуальными нормами, изложенными в статьях 65, 66, 67, 68 АПК РФ, предусмотрена обязанность участников процесса по доказыванию обстоятельств, на которые они ссылаются в обоснование заявленным доводам и возражениям допустимыми с точки зрения закона и относимыми к спорным правоотношениям доказательствами.

Доказательства представляются лицами, участвующими в деле.

В соответствии со статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о том, что односторонний отказ от исполнения контрактов принят ответчиком до истечения срока, установленного контрактами, следовательно, основания для одностороннего отказа на дату принятия такого отказа отсутствовали, поскольку отсутствовали существенные нарушения исполнения обязательства.

Таким образом, односторонний отказ от исполнения контрактов является недействительным, а основания для начисления штрафа отсутствуют, в связи с отсутствием нарушения обязательства.

Исходя из изложенного, иск удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.



Судья А.Ю. Милосердова