Резолютивная часть решения от 12 марта 2024 г. по делу № А63-12650/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А63-12650/2023
г. Ставрополь
12 марта 2024 года
Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Кузьминой М.Н., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Репиной А.Н., рассмотрев в судебном заседании исковое заявление

общества с отграниченной ответственностью «ФонтанГрад», г. Краснодар, ОГРН 1032305693089, ИНН 2310081959,

к обществу с ограниченной ответственностью «Северо-Кавказский институт по проектированию водохозяйственного и мелиоративного строительства», г. Пятигорск, ОГРН 1182651007615, ИНН 2632110971,

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, МКУ «Управление капитального строительства», г. Пятигорск, ИНН 2632811007,

о взыскании задолженности за выполненные работы по договору на разработку проектной-сметной документации от 12.07.20211 № 145П в размере 6 734 484 руб., в том числе НДС 20% в сумме 1 122 414 руб., расходов по уплате госпошлины в сумме

56 672 руб.,

и встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Северо-Кавказский институт по проектированию водохозяйственного и мелиоративного строительства», г. Пятигорск, ОГРН 1182651007615, ИНН 2632110971,

к обществу с отграниченной ответственностью «ФонтанГрад», г. Краснодар, ОГРН 1032305693089, ИНН 2310081959,

о взыскании неустойки в сумме 4 370 680 руб. 12 коп. за период с 01.01.2022 по 12.10.2023, государственной пошлины 44 853 руб.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении ходатайств ООО «ФонтанГрад» об отложении судебного заседания, истребовании у третьего лица документов о передаче ответчиком документов, выполненных обществом по договору № 145П от 12.07.2021 отказать.

В удовлетворении исковых требований ООО «ФонтанГрад», г. Краснодар, ОГРН 1032305693089, ИНН 2310081959, отказать.

Встречные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с отграниченной ответственностью «ФонтанГрад», г. Краснодар, ОГРН 1032305693089, ИНН 2310081959, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Северо-Кавказский институт по проектированию водохозяйственного и мелиоративного строительства», г. Пятигорск, ОГРН 1182651007615, ИНН 2632110971,

неустойку в сумме 2 532 165 руб. 98 коп. за период с 0210.2022 по 12.10.2023, в возмещение расходов по уплате государственной пошлины 25 986 руб.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя.

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья М.Н.Кузьмина