Резолютивная часть решения от 4 марта 2020 г. по делу № А17-2397/2019

209/2020-14305(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Б.Хмельницкого, 59-б, г.Иваново, 153022

тел/факс (4932) 42-96-65, http://ivanovo.arbitr.ru, е-mail: info@ivanovo.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А17-2397/2019
04 марта 2020 года
г. Иваново


Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Скобелевой Е.Г.,

рассмотрев в судебном заседании дело, возбужденное по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Техноресурс-Сервис» (ИНН <***>; ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная компания «Мастер-Класс» (ИНН <***>; ОГРН <***>)

о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по договору строительного подряда от 05.09.2017г. № 05-09 РС за период с 09.12.2017г. по 24.12.2018г. в размере 641 695,15 руб. и убытков в размере 1 187 146 руб.,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса РФ,

РЕШИЛ:

1. Исковое заявление ООО «Техноресурс-Сервис» удовлетворить частично.

Взыскать с ООО ««Инвестиционно-строительная компания «Мастер-Класс» в пользу ООО «Техноресурс-Сервис» неустойку за просрочку выполнения работ по договору строительного подряда от 05.09.2017г. № 05-09 РС за период с 09.12.2017г. по 24.12.2018г. в размере 641 695,15 руб., убытки в размере 545 450,85 руб. и 24 871 руб. расходов по оплате государственной пошлины по делу.

В удовлетворении искового заявления в остальной части отказать.

2. Возвратить ООО «Техноресурс-Сервис» из федерального бюджета 17 руб. излишне уплаченной государственной пошлины (платежное поручение № 33 от 26.02.2019г.).

3. Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд (610007, <...>) в течение месяца со дня принятия в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 4) в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу в соответствии со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса РФ при

условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Жалобы, в том числе жалобы, направленные посредством электронного сервиса «Мой Арбитр», подаются через Арбитражный суд Ивановской области.

Судья Скобелева Е.Г.

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 25.02.2019 13:47:17Кому выдана Скобелева Елена Геннадьевна