Резолютивная часть решения от 12 сентября 2017 г. по делу № А41-32555/2017Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 48_6233374 Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. д.18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А41-32555/17 12 сентября 2017 года г.Москва Арбитражный суд Московской области в составе судьи Дубровской Е.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью проектно-строительная компания «Гермес» к обществу с ограниченной ответственностью «Спика Инжиниринг» о взыскании неустойки по договорам строительного подряда, руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Иск удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Спика Инжиниринг» в пользу общества с ограниченной ответственностью проектно- строительная компания «Гермес» неустойку в размере 50000 рублей, в возмещение расходов по уплате государственной пошлины 2000 рублей, а всего 52000 рублей. В иске в остальной части отказать. Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня принятия. Судья Е.В. Дубровская Суд:АС Московской области (подробнее)Истцы:ООО Проектно-строительная компания "Гермес" (подробнее)Ответчики:ООО "Спика инжиниринг" (подробнее)Судьи дела:Дубровская Е.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |