Резолютивная часть решения от 23 ноября 2022 г. по делу № А07-30979/2021

1 2111125_6050204



АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-30979/21
г. Уфа
23 ноября 2022 года
Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Шамсутдинова Э. Р.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

О.А., рассмотрев дело по иску

общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "АНИ"

(ИНН: <***>, ОГРН: <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Трест "Башгражданстрой" (ИНН:

<***>, ОГРН: <***>)

о взыскании задолженности в размере 9 874 086 руб. 59 коп., проценты за

пользование чужими денежными средствами, начиная с 06.01.2021 по день фактического

исполнения обязательства (с учетом устного уточнения) по встречному иску

общества с ограниченной ответственностью "Трест "Башгражданстрой" (ИНН:

<***>, ОГРН: <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "АНИ"

(ИНН: <***>, ОГРН: <***>) о взыскании неустойки в размере 21 165 292 руб. 04 коп. (с учетом уточнения)

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Уточненные исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "АНИ" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Трест "Башгражданстрой" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "АНИ" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) задолженность в размере 9 874 086 руб. 59 коп.

Встречный иск с учетом уточнения общества с ограниченной ответственностью "Трест "Башгражданстрой" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "АНИ" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Трест "Башгражданстрой" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) неустойку в размере 900 000 руб. В удовлетворении остальной части отказать.

В результате ретроспективного зачета указанных требований взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Трест "Башгражданстрой" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Строительная


компания "АНИ" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) задолженность в 8 974 086 руб. 59 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Трест "Башгражданстрой" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "АНИ" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) проценты за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 31.03.2022 г. в размере 588 644 руб. 15 коп. с продолжением начисления в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с 01.04.2022 по день фактического исполнения обязательства, за исключением периода действия моратория, установленного Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами», судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 72 370 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "АНИ" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Трест "Башгражданстрой" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) судебные расходы по оплате госпошлины в размере 128 826 руб.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Трест "Башгражданстрой" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) из федерального бюджета госпошлину в размере 16 805 руб., уплаченную по платежному поручению № 1167 от 31.03.2022 г.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru.

Судья Шамсутдинов Э.Р.