Резолютивная часть решения от 22 июля 2020 г. по делу № А59-6237/2019

107501133_997261

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

( резолютивная часть)

Дело № А59-6237/2019
г. Южно-Сахалинск
22 июля 2020 года
Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Дудиной С.Ф., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Коваль В.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 310650128100033, ИНН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью «СахалинСтройИнвест» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании задолженности в размере 4 172 856 рублей и неустойки в размере 3 238 137 рублей 80 копеек по договору строительного подряда № 06-010/2017 от 17.05.2017,

и встречному иску Общества с ограниченной ответственностью «СахалинСтройИнвест» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП 310650128100033, ИНН <***>) о взыскании неустойки в размере 893 189 рублей 87 копеек по договору строительного подряда № 06-010/2017 от 17.05.2017,

третье лицо, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора - АО «Сахалинское ипотечное агентство»,

при участии:

от ИП ФИО1 – представитель ФИО2 по доверенности от 10.10.2019 (сроком на три года), диплом о наличии высшего юридического образования представлен (в судебном заседании 16.07.2020),

в отсутствие иных лиц, участвующих в деле,

Руководствуясь статьями 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Первоначальные исковые требования удовлетворить и взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СахалинСтройИнвест» в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО1 основной долг в размере 4 172 856 рублей, неустойку в размере 1 600 000 рублей, а всего – 5 772 856 рублей.

Встречные исковые требования удовлетворить и взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО1 в пользу Общества с ограниченной ответственностью «СахалинСтройИнвест» неустойку в размере 400 000 рублей, судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 20 864 рубля, а всего – 420 864 рубля.

Произвести зачет первоначальных и встречных исковых требований на сумму 420 864 рубля.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СахалинСтройИнвест» в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО1 5 351 992 рубля.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СахалинСтройИнвест» в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 60 055 рублей за рассмотрение первоначального иска в суде первой инстанции.

Решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня его принятия, но может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Сахалинской области.

Судья С.Ф. Дудина