СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 10 августа 2023 г. по делу № А47-18084/2022

Арбитражный суд Оренбургской области (АС Оренбургской области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

1206/2023-160226(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024 http: //www.Orenburg.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А47-18084/2022
г. Оренбург
10 августа 2023 года
Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи

Сиваракши В.И. при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Центр реставрации и градостроительства" (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Проектное бюро "Ордер" (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 36 000,0 рублей, взыскании штрафа в размере 40 000,0 рублей, неустойки за период с 01.09.2021 года по 23.06.2022 года, с 30.06.2022 года по 22.09.2022 года в размере 38 580,0 рублей, третьи лица - акционерное общество "Межобластное научно-реставрационное художественное управление" (ОГРН <***>, ИНН <***>), индивидуальный предприниматель ФИО2 (ОГРНИП 317505000034767, ИНН <***>), руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 171 и 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Проектное бюро "Ордер" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Центр реставрации и градостроительства" сумму неосновательного обогащения в размере 36 000,0 рублей по договору от 16.05.2021 года № 18/2021 с учетом дополнительного соглашения № 1 от 24.06.2022 года, штраф в размере 30 000,0 рублей, неустойку за период с 01.09.2021 года по 31.03.2022 года в размере 25 440,0 рублей, судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 541 рублей.

2. В остальной части исковых требований отказать.

3. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Центр реставрации и градостроительства" из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину в размере 6 000 рублей, выдав справку.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия через Арбитражный суд Оренбургской области.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда (www.18aaс.ru).

Судья В.И. Сиваракша