Резолютивная часть решения от 16 июля 2018 г. по делу № А73-6276/2018

Арбитражный суд Хабаровского края (АС Хабаровского края) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки



110/2018-95250(1)

Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

дело № А73-6276/2018
г. Хабаровск
16 июля 2018 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Д.Л. Малашкина при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно- строительное управление № 6» (ОГРН <***>, ИНН <***>; место нахождения: 680000, <...>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания Сибпромстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>; место нахождения: 656002, <...>, кабинет 203, 204, 206)

о взыскании 3 976 456 руб. 72 коп.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :


Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Сибпромстрой» в пользу Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 6»

неустойку за период с 10.08.2016 по 16.07.2018 в размере 2 199 828 руб. 24 коп.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Сибпромстрой» в пользу Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 6» неустойку начиная с 17.07.2018 по день фактической оплаты долга, исходя из суммы долга 6 424 001 руб. 17 коп. и ставки для начисления неустойки в размере двойной ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующий период.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Сибпромстрой» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 33 999 руб. 00 коп.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья Д.Л. Малашкин



Суд:

АС Хабаровского края (подробнее)

Истцы:

ФГУП "Главное военно-строительное управление №6" (подробнее)
ФГУП Филиал "УПП №723" "ГВСУ №6" (подробнее)

Ответчики:

ООО "Строительная компания Сибпромстрой" (подробнее)

Судьи дела:

Малашкин Д.Л. (судья) (подробнее)