Резолютивная часть решения от 25 июня 2024 г. по делу № А29-5569/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А29-5569/2022
26 июня 2024 года
г. Сыктывкар


Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Суслова М.О.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лысенко Т.В.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Ремстрой» (ИНН: <***>, ОГРН:<***>) о взыскании неустойки,

и по встречному иску о взыскании неосновательного обогащения,

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора,

Федерального бюджетного учреждения «Федеральный центр строительного контроля» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>),

общества с ограниченной ответственностью «Гражданпроект» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>),

автономного учреждения Республики Коми «Управление государственной экспертизы Республики Коми» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>),

общества с ограниченной ответственностью «НЕРУДПРОМ» (ИНН: <***>; ОГРН: <***>)

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 176, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

В удовлетворении встречных требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ремстрой»

(ИНН: <***>, ОГРН:<***>) в пользу муниципального казенного

учреждения «Управление капитального строительства» (ИНН: <***>,

ОГРН: <***>) 5 431 587 руб. 81 коп. неустойки.

В остальной части отказать в удовлетворении требований.

Исполнительный лист выдать по заявлению истца после вступления решения суда

в законную силу.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ремстрой»

(ИНН: <***>, ОГРН:<***>) 32 372 руб. 18 коп. государственной пошлины в

доход федерльного бюджета. Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в законную силу.

Бухгалтерии Арбитражного суда Республики Коми после вступления решения суда в законную силу возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Ремстрой» (ИНН: <***>, ОГРН:<***>) с депозитного счета Арбитражного суда Республики Коми 360 000 руб., перечисленных платежным поручением № 2457 от 13.09.2023 за проведение судебной экспертизы по делу № А29-5569/2022, по реквизитам, представленным ответчиком.

Разъяснить, что решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд (г.Киров) с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики Коми в месячный срок со дня изготовления в полном объеме.

Судья М.О. Суслов