Решение от 15 февраля 2024 г. по делу № А75-4645/2023Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ул. Мира 27, г. Ханты-Мансийск, 628012, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Дело № А75-4645/2023 15 февраля 2024 г. г. Ханты-Мансийск Резолютивная часть решения объявлена 02 февраля 2024 г. Полный текст решения изготовлен 15 февраля 2024 г. Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи Яшуковой Н.Ю., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании материалы дела по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Газпром газификация» (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 12.07.2021, адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, вн. тер. <...>, литер А) к открытому акционерному обществу «Сургутгаз» (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 13.06.2002, адрес: 628426, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, <...>) об урегулировании разногласий по инвестиционному договору, третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора Федеральная антимонопольная служба России, Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, при участии представителей сторон: от истца – ФИО2 по доверенности от 30.12.2022 (онлайн). от ответчика – ФИО3 по доверенности от 01.01.2023 № 01 (онлайн), ФИО4 по доверенности от 01.01.2023 № 02 (онлайн), ФИО5 по доверенности от 01.01.2023 (онлайн), от третьих лиц – не явились, общество с ограниченной ответственностью «Газпром газификация» (далее – истец, ООО «Газпром газификация») обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры с иском к открытому акционерному обществу «Сургутгаз» (далее – ответчик, ОАО «Сургутгаз») об урегулировании разногласий, возникших при заключении инвестиционного договора по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в рамках газификации от 14.11.2022 № 35-Инв/2022/ФИ-05-60/2023. Определением суда от 27.03.2023 исковое заявление принято к производству. Ответчик представил отзыв на исковое заявление, в котором исковые требования истца не признал, указывая, что договор, который подлежит заключению сторонами, должен быть заключен иного характера – инвестиционный договор с иными условиями, нежели предлагает истец. В дополнении к отзыву представил сравнительную таблицу предлагаемых сторонами условий договора (т.1 л.д. 30-41, т.1 л.д. 84-105). Истцом заявлено об уточнении исковых требований (т.1 л.д. 48-62), представлено возражение на отзыв (т.1 л.д. 119-123), письменные объяснения, в порядке статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (т.1 л.д. 124-125, т.1 л.д. 132-135, т.2 л.д. 2-16). Определением от 15.11.2023 (т.1 л.д. 137-138) суд к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная антимонопольная служба России (далее – третье лицо, ФАС РФ) и Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – третье лицо, РСТ по ХМАО – Югре) Третьи лица представили отзыв на исковое заявление, ответив в них на вопросы суда, отраженные в определении от 15.11.2023 (т.1 л.д. 157-159, т.2 л.д. 37). Протокольным определением от 19.12.2023 судебное заседание отложено на 26.01.2024. Представители истца и ответчика обеспечили явку в судебное заседание посредством веб-конференции. Представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме, с учетом уточненной редакции заявленного к урегулированию разногласий договора. Представители ответчика наличие обязанности сторон по заключению договора не оспорили, между тем, поддержали доводы отзыва и дополнений, просили утвердить предложенную ответчиком редакцию договора. В судебном заседании, в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв, по окончании которого, судебное заседание продолжено 02.02.2024 в том же режиме с участием тех же представителей сторон. Третьи лица, извещенные о дате и времени судебного заседания явку представителей не обеспечили, на основании чего, суд рассмотрел дело в отсутствие третьих лиц. Исследовав материалы дела, выслушав представителей сторон, суд установил следующие обстоятельства. ОАО «Сургутгаз», 14.11.2022 сопроводительным письмом исх.№ 2486 направило в адрес ООО «Газпром газификация» инвестиционный договор от 14.11.2022 по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации № 35-Инв/22 с приложениями. Истец согласно протоколу разногласий от 15.02.2023, предложил ответчику утвердить условия договора по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в рамках газификации от 14.11.2022 № 35-Инв/2022/ФИ-05-60/2023 в следующей редакции: 1. Пункт 1 Договора изложить в следующей редакции: В соответствии с настоящим Договором для реализации мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации оператор газификации предоставляет газораспределительной организации денежные средства (далее - сумма финансирования) в размере 131 706 828 (сто тридцать один миллион семьсот шесть тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек, а газораспределительная организация обязуется осуществить возврат суммы финансирования в срок до 31 декабря 2072 года. Вышеуказанная сумма финансирования не должна превышать общую сумму денежных средств, определенную межрегиональной или региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округ – Югрыв части финансирования мероприятий пообъектного плана-графика догазификации (далее – Программа газификации) на период до 2030 г., исполнителем по которым является газораспределительная организация, за счет средств оператора газификации (далее – сумма денежных средств в Программе газификации) и сумму затрат на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации по договорам о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, заключаемых в рамках догазификации, не учтённых в пообъектном плане-графике догазификации Программы газификации (информация о данных договорах предоставляется оператору газификации по форме приложения № 5 к настоящему Договору). В случае если сумма финансирования превысит (превышает) общую сумму денежных средств, определенную в соответствии с абзацем 2 настоящего пункта Договора в Программе газификации, оператор газификации осуществляет финансирование в пределах общей суммы денежных средств, определенной в соответствии с абзацем 2 настоящего пункта Договора, в программе газификации, а сумма финансирования подлежит корректировке путем заключения дополнительного соглашения к Договору. 2. Пункт 2 Договора изложить в следующей редакции: Предоставляемые оператором газификации денежные средства используются газораспределительной организацией на проведение мероприятий по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем на территории Ханты-Мансийского автономного округ – Югры, предусмотренных Программой газификации в части пообъектного плана-графика догазификации, и мероприятий, содержащихся в договорах о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, заключаемых в рамках догазификации (далее - мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации), в связи с недостаточностью финансовых средств, получаемых в результате введения специальных надбавок к тарифам на услуги газораспределительной организации на транспортировку газа по газораспределительным сетям и установления тарифа на услуги газораспределительной организации по транспортировке газа по газораспределительным сетям, а также получаемых от иных источников финансирования, для покрытия расходов на мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации. 3. Пункт 3 Договора изложить в следующей редакции: Финансирование мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации осуществляется в соответствии с Правилами взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий и газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1550. Финансирование мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации осуществляется оператором газификации не ранее утверждения в установленном порядке Программы газификации (изменений в Программу газификации), содержащей (содержащих) сводный и пообъектный планы-графики догазификации, а также информацию о финансировании мероприятий пообъектного плана-графика догазификации, исполнителем по которым является газораспределительная организация, за счет средств оператора газификации и/или заключения договоров о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, заключаемых между газораспределительной организацией, физическим лицом и оператором газификации в рамках догазификации, и(или) предоставления оператору газификации информации о заключенных газораспределительной организацией договорах о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, заключаемых в рамках догазификации, не учтены в пообъектном плане-графике догазификации Программы газификации по форме согласно приложению № 5 к настоящему Договору. 4. Пункт 4 Договора изложить в следующей редакции: Финансирование мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации предоставляется оператором газификации частями в соответствии с письменными заявками газораспределительной организации с потребностью на квартал, направляемыми (заявками) в период с 15 по последнее число второго месяца квартала, предшествующего кварталу, в отношении которого заявляется потребность, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Договору (далее - заявка), с приложением сведений, подтверждающих недостаточность финансовых средств газораспределительной организации (далее - сведения): - расчет расходов, необходимых для реализации мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в рассматриваемый период, в том числе сведения о технических характеристиках объектов капитального строительства, создаваемых в рамках исполнения договоров о технологическом присоединении и (или) предусмотренных Программой газификации, а также расчет стоимости работ, которые планируется выполнить в рамках осуществления мероприятий, предусмотренных Программой газификации (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы, пуск газа); - сведения об объеме полученных в квартале, предшествующем отчетному, финансовых средств в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительной организацией и установления тарифа на услуги газораспределительной организации по транспортировке газа по газораспределительным сетям в части финансирования строительства (реконструкции) сетей газораспределения, расходуемых на цели, не связанные с догазификацией, а также финансовых средств, полученных в квартале, предшествующем отчетному, от иных источников финансирования, включая ранее полученные от оператора газификации и неизрасходованные средства, направляемых на покрытие расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в отчетном квартале; - сведения об объеме недостаточности финансовых средств для покрытия расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в рассматриваемый период. Оператор газификации не вправе требовать от газораспределительной организации представления сведений, прямо не указанных в настоящем пункте. Любая и каждая единовременно предоставленная оператором газификации сумма денежных средств в соответствии с настоящим Договором (включая полную сумму финансирования) далее именуется траншем. Размер финансирования мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации для представления газораспределительной организацией в заявке оператору газификации определяется на уровне не выше 50 % от расходов, необходимых для реализации мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в рассматриваемый период, за вычетом объема полученных в квартале, предшествующем отчетному, финансовых средств в результате введения специальных надбавок к тарифам на услуги газораспределительной организации на транспортировку газа по газораспределительным сетям и установления тарифа на услуги газораспределительной организации по транспортировке газа по газораспределительным сетям в части финансирования строительства (реконструкции) сетей газораспределения, расходуемых на цели, связанные с догазификацией, а также финансовых средств, полученных в квартале, предшествующем отчетному, от иных источников финансирования, включая ранее полученные от единого оператора газификации, регионального оператора газификации и неизрасходованные средства. Проценты за пользование суммой финансирования по настоящему Договору не начисляются (требованиями, установленными формой договора о финансировании мероприятий - Приложением №1 к Правилам взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий и газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1550, начисление процентов не предусмотрено). В обеспечение обязательств по возврату суммы финансирования, предусмотренной пунктом 1 настоящего Договора, газораспределительная организация предоставляет оператору газификации обеспечение выполнения указанных обязательств в виде независимой безусловной и безотзывной банковской гарантии (далее – банковская гарантия), до даты подачи заявки, предусмотренной настоящим Договора. Сумма обеспечения должна быть равна сумме обеспечиваемого транша, текст банковской гарантии и банк-гарант должны быть – согласованы оператором газификации. Газораспределительная организация обязана представить оператору газификации оригинал банковской гарантии не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты подачи заявки, предусмотренной настоящим пунктом Договора. Оператор газификации обязан в вышеуказанный срок рассмотреть банковскую гарантию и принять данную банковскую гарантию, либо направить в адрес газораспределительной организации мотивированный отказ в ее принятии. После устранения газораспределительной организацией замечаний оператор газификации осуществляет рассмотрение банковской гарантии в порядке и сроки, установленные для первоначальной приемки банковской гарантии. Срок действия банковской гарантии должен превышать на 60 календарных дней срок полного исполнения газораспределительной организацией своих обязательств по возврату суммы финансирования в соответствии с условиями настоящего Договора. По соглашению Сторон может быть избран иной альтернативный способ обеспечения исполнения обязательства газораспределительной организацией по возврату суммы финансирования, указанной в пункте 1 настоящего Договора. По согласованию с оператором газификации, после ввода в эксплуатацию объектов, созданных в рамках мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, при условии государственной регистрации прав собственности на построенные объекты, банковская гарантия может быть заменена залогом таких объектов (или сумма банковской гарантии уменьшена на сумму стоимости переданных в залог оператору газификации объектов, созданных в рамках мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации). Изменение срока и суммы банковской гарантии возможно только после оформления залога в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 5. Дополнить Договор пунктом 4.1. Договора следующего содержания: В течение 5 рабочих дней с даты получения решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования цен (тарифов) или иного уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об определении экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации оператор газификации осуществляет финансирование в размере экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, утвержденном органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) или иным уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, за вычетом объема финансовых средств, полученных газораспределительной организацией в квартале, предшествующем отчетному, в результате совокупности следующих условий: - введения специальных надбавок к тарифам на услуги газораспределительной организации по транспортировке газа по газораспределительным сетям; - установления тарифа на услуги газораспределительной организации по транспортировке газа по газораспределительным сетям; - полученных от иных источников финансирования, включая суммы финансовых средств, ранее полученных полученные от оператора газификации и неизрасходованные средства. В случае если размер недостаточности финансовых средств газораспределительной организации для покрытия расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, определенный в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, имеет отрицательное значение, оператор газификации уменьшает сумму последующих перечислений денежных средств газораспределительной организации на указанное значение. 6. Пункт 5 Договора изложить в следующей редакции: Газораспределительная организация направляет сведения оператору газификации по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Договору. В случае исчерпания суммы финансирования, указанной в пункте 1 настоящего раздела, газораспределительная организация при наличии и подтверждении установленных в пункте 2 настоящего раздела оснований вправе после досрочного полного или частичного исполнения своих обязательств по договору обратиться к оператору газификации за выдачей финансирования по настоящему Договору в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть финансирования. Неполное исполнение газораспределительной организацией обязательства, предусмотренного в пункте 1 настоящего раздела, в течение установленного настоящим Договором срока финансирования не препятствует предоставлению нового транша в пределах суммы финансирования, указанной в пункте 1 настоящего раздела. 7. Пункт 6 Договора изложить в следующей редакции: Финансирование предоставляется сроком до «31» декабря 2072 года. Газораспределительная организация ежеквартально, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором газораспределительная организация ввела в эксплуатацию первый объект капитального строительства, построенный (реконструированный) за счёт средств оператора газификации, осуществляет возврат денежных средств по настоящему договору. Сумма возврата газораспределительной организацией денежных средств по настоящему договору в отчетном квартале определяется как сумма амортизационных отчислений по объектам капитального строительства, построенным или реконструированным (в доле, приходящейся на профинансированное за счет средств оператора газификации строительство (реконструкцию)) за счёт средств оператора газификации, начисленная в предыдущем квартале по данным бухгалтерского учета. Сумма возврата устанавливается в соответствии с направляемой в адрес оператора газификации в срок до 20 числа месяца, следующего за окончанием квартала, согласованной с оператором газификации отчетной формы о произведенных амортизационных отчислениях по определенным настоящим пунктом договора объектам с даты начала амортизации и по дату ее окончания в соответствии с установленными сроками полезного использования. Срок уплаты денежных средств по настоящему договору в отчетном квартале не позднее 45 дней после окончания предыдущего квартала. 8. Пункт 7 Договора изложить в следующей редакции: Оператор газификации предоставляет транш в течение 11 (одиннадцати) рабочих дней с даты получения от газораспределительной организации заявки, в которой указывается сумма запрашиваемого транша в пределах суммы финансирования, а также уведомляет газораспределительную организацию о произведенном перечислении транша в течение 3 (трех) календарных дней с даты перечисления. 9. Пункт 8 Договора изложить в следующей редакции: Транш предоставляется путем перечисления денежных средств на отдельный банковский счет, открытый газораспределительной организацией в согласованном с оператором газификации банке (кредитной организации) (далее – Банк) на условиях, установленных Приложением № 4 к Договору (Условия банковского сопровождения) (далее – Отдельный счет). Транш считается предоставленным со дня зачисления денежных средств на отдельный счет газораспределительной организации. 10. Пункт 9 Договора изложить в следующей редакции: В качестве факта предоставления оператором газификации финансирования или транша газораспределительная организация предоставляет оператору газификации копию банковской выписки с отметкой банка, подтверждающую зачисление денежных средств на отдельный счет газораспределительной организации, в течение 3 календарных дней с даты поступления денежных средств. 11. Дополнить Договор пунктом 9.1. следующего содержания: Газораспределительная организация в порядке и сроки, установленные Условиями банковского сопровождения (Приложение № 4 к Договору), обязана открыть отдельный счет в Банке для целей расчетов по Договору и осуществлять все расчеты по Договору только с использованием отдельного счета. Неисполнение или несвоевременное исполнение газораспределительной организацией обязательств по открытию отдельного счета освобождает оператора газификации от обязательства по осуществлению платежей по Договору до даты получения уведомления от газораспределительной организации об открытии отдельного счета, а также от ответственности за нарушение сроков осуществления перечисления траншей. При заключении договоров во исполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации с третьими лицами, газораспределительная организация обязана уведомлять их о необходимости открытия отдельных счетов в банке для целей расчетов и банковского сопровождения по договорам, с даты заключения Договора осуществлять все расчеты по договорам, заключенным с привлеченными им для исполнения обязательств по Договору подрядчиками исполнения/реализации Договора только с использованием отдельных счетов, открытых подрядчиками исполнения/реализации Договора в Банке. 12. Пункт 10 Договора изложить в следующей редакции: Газораспределительная организация обязана использовать сумму финансирования строго по целевому назначению (пункт 2 настоящего Договора). 13. Пункт 11 Договора изложить в следующей редакции: В течение срока действия настоящего Договора газораспределительная организация обязана ежеквартально, в течение 30 календарных дней после завершения отчетного квартала, направлять оператору газификации отчет о целевом использовании денежных средств по форме согласно приложению № 3 к настоящему Договору с приложением копий подтверждающих документов. Газораспределительная организация в рамках полученного финансирования одного транша, вправе самостоятельно распределять требуемый объем финансирования объектов, включенных в заявку на предоставление финансирования (транша). 14. Пункт 12 Договора изложить в следующей редакции: Газораспределительная организация имеет право досрочно частично или полностью возвратить сумму финансирования. 15. Пункт 13 Договора изложить в следующей редакции: Газораспределительная организация обязуется выполнить обязательства, предусмотренные пунктом 1 настоящего Договора, в срок, предусмотренный пунктом 6 настоящего Договора. 16. Пункт 14 Договора изложить в следующей редакции: Фактическим исполнением обязательств по настоящему Договору является исполнение обязательств, предусмотренных пунктом 1 настоящего Договора. 17. Пункт 15 Договора изложить в следующей редакции: Газораспределительная организация обязана извещать оператора газификации обо всех обстоятельствах, способных повлиять на своевременное исполнение обязательств по настоящему Договору, не позднее следующего за возникновением таких обстоятельств дня. 18. Дополнить Договор пунктом 15.1. следующего содержания: В случае использования Суммы финансирования на оплату товаров, работ, услуг, подлежащих налогообложению налогом на добавленную стоимость (далее - НДС), газораспределительная организация обязана осуществить возврат из бюджета сумм НДС, уплаченных по расходам, источником для покрытия которых являлись суммы траншей, перечисленных оператором газификации по настоящему Договору, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и использовать возвращенные суммы НДС на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации. 19. Дополнить Договор пунктом 15.2. следующего содержания: В случае размещения газораспределительной организацией средств, полученных от оператора газификации по настоящему Договору, на депозитных счетах, выдачи займов, полученные проценты используются газораспределительными организациями в качестве источника для финансирования мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации. 20. Дополнить Договор пунктом 15.3. следующего содержания: В случае изменения в цепочке собственников одной из Сторон, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах одной из Сторон, такая Сторона обязана представить другой Стороне информацию об указанных изменениях в течение 3 (трех) календарных дней со дня таких изменений с подтверждением соответствующими документами по адресу электронной почты: ОАО «Сургутгаз»: prm@surgutgaz.ru ООО «Газпром газификация»: Dogaz_info@eoggazprom.ru. В случае неисполнения одной из Сторон обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Договора, другая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Стороной письменного уведомления другой Стороны о расторжении настоящего Договора (отказе от исполнения настоящего Договора) или с иной даты, указанной в таком уведомлении. 21. Пункт 16 Договора изложить в следующей редакции: Стороны ежеквартально, не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а также по требованию одной из Сторон, оформляют акт сверки взаиморасчетов. 22. Пункт 17 Договора изложить в следующей редакции: В случае ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 23. Пункт 18 Договора изложить в следующей редакции: В случае нарушения газораспределительной организацией своих обязательств по настоящему Договору оператор газификации вправе требовать от газораспределительной организации уплаты неустойки в размере одной тысячной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения настоящего Договора, от суммы финансирования, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных газораспределительной организацией обязательств. 24. Пункт 19 Договора изложить в следующей редакции: Передача и использование Сторонами настоящего Договора информации, составляющей коммерческую тайну, и иных сведений конфиденциального характера осуществляются в соответствии с заключенным между Сторонами соглашением о конфиденциальности. 25. Пункт 20 Договора изложить в следующей редакции: Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения обязательств по договору, согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов. 26. Пункт 21 Договора изложить в следующей редакции: К настоящему Договору, а также к отношениям Сторон, возникающим из настоящего Договора, применяется право Российской Федерации. 27. Пункт 22 Договора изложить в следующей редакции: Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. Срок ответа на претензию составляет 30 календарных дней с даты ее получения. 28. Пункт 23 Договора изложить в следующей редакции: В случае недостижения соглашения путем переговоров все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, вступлением в силу, изменением, исполнением, нарушением, прекращением и действительностью подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика. 29. Пункт 24 Договора изложить в следующей редакции: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 30. Пункт 25 Договора изложить в следующей редакции: Настоящий Договор расторгается: по соглашению Сторон; по иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. 31. Пункт 26 Договора изложить в следующей редакции: Любые изменения настоящего Договора действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 29 настоящего Договора. 32. Пункт 27 Договора изложить в следующей редакции: Все сообщения и уведомления, передаваемые Сторонами друг другу по настоящему Договору, направляются в письменной форме посредством доступных средств связи, в том числе телексной, факсимильной, электронной связи, с обязательным последующим направлением почтовым отправлением с уведомлением о вручении или нарочным по реквизитам, указанным в разделе VIII настоящего Договора. 33. Пункт 28 Договора изложить в следующей редакции: Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении своих адресов, наименований, банковских и платежных реквизитов, КПП, указанных в настоящем Договоре, путем направления письменного уведомления в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты произошедших изменений. При этом заключения дополнительного соглашения между Сторонами не требуется. 34. Пункт 29 Договора изложить в следующей редакции: Газораспределительная организация предоставляет оператору газификации документы, предусмотренные настоящим Договором, одновременно в следующем виде, гарантируя идентичность информации: - в виде копий документов на бумажном носителе, которые должны быть пронумерованы, прошнурованы, подписаны руководителем газораспределительной организации или уполномоченным им лицом и скреплены печатью (при наличии), с приложением реестра представляемых документов или в электронном виде заверенные электронной цифровой подписью с использованием услуг федеральных операторов электронного документооборота; - в виде электронных копий документов в формате pdf с разрешением не менее 200 точек на дюйм на электронном носителе (представляется при отсутствии электронного документооборота между сторонами), а также дополнительно Приложение № 2 и Приложение № 3 к настоящему Договору в редактируемом формате xls на адрес электронной почты Dogaz_info@eoggazprom.ru, систематизированных (каталогизированных) по правилам, определенным оператором газификации. 35. Пункт 30 Договора изложить в следующей редакции: Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 36. Пункт 31 Договора изложить в следующей редакции: К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: приложение № 1 (заявка на предоставление финансирования (транша); приложение № 2 (сведения о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации); приложение № 3 (отчет о целевом использовании денежных средств по договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации); приложение № 4 (условия Банковского сопровождения); приложение № 5 (реестр договоров о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, заключаемых в рамках догазификации, мероприятия по которым не вошли в Программу газификации). 37. Пункт 32 Договора изложить в следующей редакции. При осуществлении расчетов по настоящему Договору в платежных поручениях на предоставление или возврат суммы финансирования (части финансирования) Стороны обязаны указывать номер и дату настоящего Договора. 38. Пункт 33 Договора изложить в следующей редакции: Газораспределительная организация в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации гарантирует (заверяет о соблюдении порядка одобрения Договора органами управления газораспределительной организации, в том числе крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, учредительными документами газораспределительной организации. Указанное заверение распространяется в отношении всех заключенных в будущем дополнительных соглашений к настоящему Договору. В случае недостоверности вышеуказанных заверений газораспределительная организация обязуется возместить убытки, понесенные оператором газификации. 39. Раздел VIII Договора изложить в следующей редакции. Оператор газификации: ООО «Газпром газификация» Место нахождения: 194044, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сампсониевское, пр-кт Большой Сампсониевский, д. 60, литера А Почтовый адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сампсониевское, пр-кт Большой Сампсониевский, д. 60, литера А ИНН <***> КПП 780201001 ОГРН <***> ОКПО 55720617 Банковские реквизиты: Р/с <***> в АО «АБ «РОССИЯ» БИК 044030861 К/с 30101810800000000861 Газораспределительная организация: ОАО «Сургутгаз» Место нахождения: 628426, ХМАО-Югра, <...> Почтовый адрес: 628426, ХМАО-Югра, <...> ИНН <***> КПП 860201001 ОГРН <***> ОКПО 05923614 Банковские реквизиты: Р/с <***>; филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва БИК: 044525411 К/с 30101810145250000411 40. Приложение № 1 к договору изложить в следующей редакции: Приложение № 1 к инвестиционному договорупо выполнению мероприятий по технологическому присоединениюв рамках догазификацииот 14.11.2022 № 35-Инв/2022/ФИ-05-60/2023 (форма) Дата:______________ Кому:________________ ЗАЯВКА №_______________ на предоставление финансирования (транша) В соответствии с инвестиционным договором по выполнению мероприятийпо технологическому присоединению в рамках догазификации №_______________________ от «____» __________ 20__ г. _____________________________________________________________________________ (полное наименование газораспределительной организации) в лице ________________________, действующего на основании _______________ в связи с недостаточностью финансовыхсредств в ____ квартале 20__ года, получаемых в результате введения специальных надбавокк тарифам на услуги газораспределительной организации на транспортировку газа погазораспределительным сетям и установления тарифа на услуги газораспределительнойорганизации по транспортировке газа по газораспределительным сетям, а также получаемыхот иных источников финансирования, для покрытия расходов на выполнение мероприятийпо технологическому присоединению в рамках догазификации (подтверждающиедокументы прилагаются) просит Вас предоставить финансирование (транш) в размере (______________) рублей. В составе финансирования (транша) предусмотрен НДС на оплату товаров, работ, услуг исполнителям в размере _________ (___________) рублей (указывается, если взапрашиваемой сумме финансирования учтена потребность в оплате товаров, работ, услугисполнителям с учетом НДС). Перечень финансируемых объектов представлен в составе Сведений о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации по форме Приложения №2 в настоящему Договору. _____________________________________________________________________________ (должность, фамилия, инициалы руководителя газораспределительной организации, подпись) __________________________________________________________________________ ФОРМА СОГЛАСОВАНА: Оператор газификации: ООО «Газпром газификация» Газораспределительная организация: ОАО «Сургутгаз» Заместитель генерального директора по экономике и финансам _____________А.Г. Затонских м.п. Генеральный директор ______________ФИО8 м.п. 41. Приложение № 2 к договору изложить в следующей редакции: Приложение № 2 к инвестиционному договору по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификацииот 14.11.2022 № 35-Инв/2022/ФИ-05-60/2023 ------------------------------- * Формирование кода: АА-ББ-ГГГ-X, где: АА - код субъекта Российской Федерации; ББ - год, в котором заведен объект (год включения объекта в программу газификации); ГГГ - код газораспределительной организации (3 последние цифры ИНН); X - уникальный код проекта, присваивается по порядку. ** Указывается «ПГД» по объектам/мероприятиям, предусмотренным в пообъектном плане-графике догазификации; Указывается «ТП» по объектам/мероприятиям, не предусмотренным в пообъектном плане-графике догазификации, но содержащимся в договорах о технологическом присоединении; *** Вид источника выбирается из справочника: - Прибыль прошлых лет; - Амортизация текущего года; - Амортизация прошлых лет; - Специальная надбавка к тарифу на услуги газораспределительной организации на транспортировку газа по газораспределительным сетям текущего года; - Специальная надбавка к тарифу на услуги газораспределительной организации на транспортировку газа по газораспределительным сетям прошлых лет; - Целевые средства, включенные в состав тарифа на услуги газораспределительной организации на транспортировку газа по газораспределительным сетям; - Займ организаций; - Договор о финансировании, заключенный с оператором газификации; - Возмещенный из бюджета НДС; - Другие (расшифровать). **** - соответствует размеру транша, указанному в заявке на предоставление финансирования (транша) ***** - если допустимо. ФОРМА СОГЛАСОВАНА: Оператор газификации: ООО «Газпром газификация» Газораспределительная организация: ОАО «Сургутгаз» Заместитель генерального директора по экономике и финансам ___________________________А.Г. Затонских м.п. Генеральный директор ________________________ФИО8 м.п. 42. Приложение № 3 к Договору изложить в следующей редакции: Приложение № 3 к инвестиционному договорупо выполнению мероприятий по технологическому присоединениюв рамках догазификацииот 14.11.2022 № 35-Инв/2022/ФИ-05-60/2023 (форма) * Формирование кода: АА-ББ-ГГГ-X, где: АА - код субъекта Российской Федерации; ББ - год, в котором заведен объект (год включения объекта в программу газификации); ГГГ - код газораспределительной организации (3 последние цифры ИНН); X - уникальный код проекта, присваивается по порядку. ** Вид источника выбирается из справочника: - Прибыль прошлых лет; - Амортизация текущего года; - Амортизация прошлых лет; - Специальная надбавка к тарифу на услуги газораспределительной организации на транспортировку газа по газораспределительным сетям текущего года; - Специальная надбавка к тарифу на услуги газораспределительной организации на транспортировку газа по газораспределительным сетям прошлых лет; - Целевые средства, включенные в состав тарифа на услуги газораспределительной организации на транспортировку газа по газораспределительным сетям; - Займ организаций; - Договор о финансировании, заключенный с оператором газификации; - Возмещенный из бюджета НДС; - Другие (расшифровать). Приложения: 1. Копии актов приемки объекта капитального строительства на ___ листах в 1 экземпляре. 2. Реестр договоров о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, заключаемых в рамках догазификации на ___ листах в 1 экземпляре (прилагается при необходимости). При необходимости дополнительно запрашиваются оператором газификации: 3. Копии актов выполненных работ по форме КС-2 на __ листах в 1 экземпляре. 4.Копии справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 - на ___ листах в 1 экземпляре. 5. Копии счетов-фактур - на ___ листах в 1 экземпляре. 6. Копии товарных накладных, подтверждающих приобретение необходимого оборудования и материалов, - на ___ листах в 1 экземпляре. 7. Копии (копия) договоров (договора) об исполнении функций заказчика, заключенных (заключенного) во исполнение Договора, - на___ листах в 1 экземпляре. "__" ________________ 20 __ г. Руководитель ___________________________. _______________________________ М.П. (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер ___________________________. _______________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Отчет проверен, замечаний нет _______________________________________ (должность проверяющего от организации – оператора газификации) _______________________________________ (сокращенное наименование организации – оператора газификации) ________________/_____________/ "__" ___________ 20__ г. СОГЛАСОВАНО ______________________________________ (руководитель оператора газификации) ______________________________________ (сокращенное наименование организации – оператора газификации) ________________/_____________/ "__" ___________ 20__ г. ФОРМА СОГЛАСОВАНА: Оператор газификации: ООО «Газпром газификация» Газораспределительная организация: ОАО «Сургутгаз» Заместитель генерального директора по экономике и финансам ___________________________А.Г. Затонских м.п. Генеральный директор ________________________ФИО8 м.п. 43. Приложение № 4 к Договору изложить в следующей редакции: Приложение № 4 к инвестиционному договорупо выполнению мероприятий по технологическому присоединениюв рамках догазификацииот 14.11.2022 № 35-Инв/2022/ФИ-05-60/2023 Условия Банковского сопровождения 1. Исполнение Договора осуществляется с применением банковского сопровождения. В Договоре используются термины, имеющие следующие значения: 1.1. Банковское сопровождение – осуществление Банком в соответствии с Параметрами банковского сопровождения мониторинга и контроля за обоснованностью расчетов Газораспределительной организацией и иных лиц, привлекаемых Газораспределительной организацией в ходе исполнения Договора (Подрядчики исполнения/реализации Договора, в том числе не включенные в Реестр контрагентов), осуществляемых в рамках исполнения Договора, на Отдельном счете, открытом в Банке. 1.2. Банк – наименование кредитной организации, предоставляющей услуги по Банковскому сопровождению договора. 1.3. Лимит существенности – предельная общая сумма договоров, заключаемых с каждым из подрядчиков, соисполнителей, поставщиков (за исключением производителей материально-технических ресурсов) в рамках исполнения Договора, соблюдение которой является основанием для их отнесения к Участникам исполнения, не включенным в Реестр контрагентов. 1.4. Отдельный счет – расчетный счет, открытый в Банке Газораспределительной организации и Участникам исполнения/реализации Договора для проведения операций при исполнении настоящего Договора и иных договоров, заключенных Газораспределительной организацией для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, предполагающий специальный режим проведения расходных операций после заключения дополнительного соглашения к договору банковского счета, устанавливающего специальный режим проведения расходных операций. 1.5. Обосновывающие документы – договоры, дополнительные соглашения к ним, счета (либо заменяющие их документы), акты приемки имущества/выполненных работ/ оказанных услуг, акты приемки в эксплуатацию, накладные и/или другие документы (в том числе расчеты-обоснования, пояснения, справки, отчеты, а также выписки из них), составленные по формам, установленным Договором или договорами, заключенными для целей исполнения Договора, если указанные договоры предусматривают соответствующие формы, и подтверждающие факт надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором и/или договорами, заключенными для целей исполнения Договора. 1.6. Параметры банковского сопровождения – Реестр контрагентов, Разрешенные уровни кооперации, Предмет контроля, Порядок использования ОБС, перечень Обосновывающих документов, перечень Подрядчиков исполнения/ реализации, не включенных в Реестр контрагентов, Лимит существенности, размещенные на Электронной площадке. 1.7. Порядок использования ОБС – перечень разрешенных/запрещенных операций по Отдельному счету, а также порядок и условия его использования. 1.8. Предмет контроля - соответствие вида, объема, содержания, стоимости выполняемых работ, оказываемых услуг, приобретаемых товаров, иных затрат условиям Договора, а также условиям соответствующих договоров, заключаемых для целей исполнения Договора; - соответствие предоставленных Клиентом Обосновывающих документов и Распоряжений на перевод условиям Договора, а также условиям соответствующих договоров, заключаемых для целей исполнения Договора; - соответствие назначения платежа в Распоряжениях на перевод, предоставляемых Клиентом, условиям Договора, а также условиям договоров, заключаемых для целей исполнения Договора; 1.9. Разрешенные уровни кооперации - предельное количество лиц в цепочке субподрядчиков, соисполнителей, поставщиков, привлекаемых для целей исполнения Договора. Количество разрешенных уровней кооперации: 3 (Три). 1.10. Распоряжение на перевод – платежное поручение или иной расчетный (платежный) документ, форма которого определена Положением о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденных Банком России от 29.06.2021 № 762-П. 1.11. Реестр контрагентов – перечень контрагентов, в адрес которых допускается перечисление денежных средств с Отдельного счета и которые должны открыть Отдельные счета в Банке. 1.12. Участники исполнения/реализации Договора – подрядчики, исполнители, поставщики, а также иные лица, привлекаемые к исполнению Договора, включенные в Реестр контрагентов. 1.13. Участники исполнения/реализации Договора, не включенные в Реестр контрагентов – лица, привлекаемые к исполнению Договора, перечень которых содержится в Параметрах банковского сопровождения, не открывающие Отдельные счета в Банке и не включаемые в Реестр контрагентов. 1.14. Электронная площадка – программно-аппаратный комплекс, доступ в который предоставляется через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» по адресу: http://etpgpb.ru/. 2. Газораспределительная организация обязана: 2.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора представить в Банк документы, необходимые для открытия Отдельного счета, согласно условиям, размещенным на официальном сайте Банка. 2.2. В течение 7 (семи) рабочих дней с даты представления в Банк документов, указанных в подпункте 2.1 настоящего пункта, заключить с Банком договор банковского счета, а также дополнительное соглашение к договору банковского счета, устанавливающее специальный режим проведения расходных операций по форме, размещенной на официальном сайте Банка. 2.3. С даты заключения Договора обеспечить осуществление всех расчетов, связанных с исполнением обязательств по Договору исключительно с использованием Отдельного счета. 2.4. Перечислять денежные средства в адрес Участников исполнения/реализации Договора только на их Отдельные счета, открытые в Банке. 2.5. Обеспечить указание реквизитов настоящего Договора (дата, номер, предмет) в договорах, заключаемых в рамках исполнения настоящего Договора с Субподрядчиками исполнения/реализации Договора, в том числе не включенными в Реестр контрагентов, 2.6. Не привлекать для исполнения своих обязательств по настоящему Договору лиц, не включенных в Реестр контрагентов кроме случаев, когда такие лица являются подрядчиками исполнения/реализации Договора, не включенными в Реестр контрагентов. 2.7. Обеспечить наличие в договорах, заключаемых с подрядчиками исполнения/реализации Договора, условий об обязанности подрядчиков исполнения/реализации Договора: осуществления всех расчетов, связанных с исполнением обязательств по договорам, заключение которых направлено на исполнение Газораспределительной организацией обязательств по настоящему Договору, исключительно по Отдельным счетам; перечисления денежных средств в адрес подрядчиков исполнения/реализации Договора только на их Отдельные счета, открытые в Банке; в течение 5 (рабочих) дней с даты заключения договоров, направленных на исполнение Газораспределительной организацией обязательств по настоящему Договору, предоставить в Банк документы, необходимые для открытия Отдельного счета, согласно условиям, размещенным на официальном сайте Банка; в течение 7 (семи) рабочих дней с даты представления в Банк документов, необходимых для открытия Отдельного счета, заключить с Банком договор банковского счета, а также дополнительное соглашение, устанавливающее специальный режим проведения расходных операций по форме, размещенной на официальном сайте Банка; предоставлять по запросу Банка сведения о привлекаемых ими подрядчиках исполнения/реализации Договора (полное наименование, место нахождения (почтовый адрес), телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет); учитывать Параметры банковского сопровождения при реализации договоров, заключенных для исполнения Газораспределительной организацией обязательств по Договору; включать указанные в настоящем подпункте обязанности в договоры, заключаемые подрядчиками исполнения/реализации Договора со своими контрагентами (подрядчиками исполнения/реализации Договора). 2.8. Соблюдать количество Разрешенных уровней кооперации. 2.9. Предоставлять по запросу Оператора газификации информацию о возможности исполнения распоряжений на перевод Участника исполнения/реализации Договора в случаях получения Оператором газификации соответствующего запроса Банка о недостаточности Обосновывающих документов при принятии решения об исполнении распоряжения на перевод в срок 1 день с момента получения запроса Оператора газификации. 2.10 Газораспределительная организация несет ответственность за целевое использование денежных средств Оператора газификации Участниками исполнения/реализации Договора, в том числе, не включенными в реестр контрагентов, на всех уровнях кооперации в размере ущерба, причиненного нецелевым использованием денежных средств. 3. Оператор газификации обязуется уведомить Банк о полном исполнении Газораспределительной организацией своих обязательств по Договору посредством соответствующего письменного уведомления. 4. Оператор газификации осуществляет расчеты по настоящему Договору с использованием Отдельного счета Газораспределительнойорганизации, открытого в Банке (реквизиты Отдельного счетаГазораспределительная организация сообщает Оператору газификации). 5. Неоткрытие (несвоевременное открытие) Газораспределительнойорганизацией Отдельного счета в Банке освобождает Оператор газификации отответственности за несвоевременную оплату по Договору. 6. Стороны согласовали, что Параметры банковского сопровождения,в том числе Разрешенные уровни кооперации, Предмет контроля, а такжеРеестр контрагентов могут быть изменены по инициативе операторагазификации путем подачи Заявки на изменение параметров банковскогосопровождения на Электронной площадке. Параметры банковскогосопровождения считаются измененными с даты приема Банкомсоответствующей Заявки на изменение параметров банковскогосопровождения. Изменение Параметров банковского сопровождения, в том числеРазрешенные уровни кооперации, Предмет контроля, а также ФИО6 с использованием Электронной площадки не требуют заключениядополнительного соглашения к Договору. ПОДПИСИ СТОРОН: Оператор газификации: ООО «Газпром газификация» Газораспределительная организация: ОАО «Сургутгаз» Заместитель генерального директора по экономике и финансам ___________________________А.Г. Затонских м.п. Генеральный директор ________________________ФИО8 м.п. 44. Приложение № 5 к Договору изложить в следующей редакции: Приложение № 5 к инвестиционному договорупо выполнению мероприятий по технологическому присоединениюв рамках догазификацииот 14.11.2022 № 35-Инв/2022/ФИ-05-60/2023 ФОРМА СОГЛАСОВАНА: Оператор газификации: ООО «Газпром газификация» Газораспределительная организация: ОАО «Сургутгаз» Заместитель генерального директора по экономике и финансам ___________________________А.Г. Затонских м.п. Генеральный директор ________________________ФИО8 м.п. В обоснование заявленных требований истец сослался на наличие разногласий между сторонами относительно условий договора, а также на пункты 10, 11 Постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 «Об утверждении Правил взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий и газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (далее – Постановление № 1550). Полагает, что в рассматриваемом случае целесообразно заключить не договор инвестирования, а договор финансирования (договор займа). Ответчик указал, что редакция, предложенная ЕОГ в протоколе разногласий, меняет вид направленного ГРО инвестиционного договора (фактически являющегося договором подряда) на договор финансирования (фактически являющегося договором займа). ОАО «Сургутгаз» считает, что право выбора вида договора принадлежит газораспределительной организации, в рассматриваемой ситуации между сторонами подлежит заключению договор именно инвестирования, так как ГРО просило заключить именно данный вид договора, в том числе просит его заключить согласно отзыву на исковое заявление ЕОГ. В том числе ответчик пояснил, что является газораспределительной организацией, оказывающей в соответствии с 4 требованиями Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547, регулируемый вид услуг и в его обязанности входит исполнение подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования, проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства (далее технологическое подключение к сетям газораспределения), в том числе по программе догазификации. Представители ответчика обратили внимание суда, что отказывать заявителям в осуществлении технологического подключения ГРО и взимать с заявителей плату за технологическое присоединение ГРО не вправе, поскольку финансирование такого подключения должно обеспечиваться ЕОГ в силу прямого указания закона. При этом, в отсутствие возможности взымать плату за технологическое присоединение ЕОГ навязывается финансирование мероприятий по технологическому подключению в рамках догазификации на условиях договора займа, вместо предложенного ГРО инвестиционного договора (договора подряда). Ответчик указал, что подлежит заключению договор на условиях, изложенных ГРО, то есть инвестиционный договор от 14.11.2022 по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации № 35-Инв/22 в следующей редакции: «Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газификация», юридическое лицо, созданное и осуществляющее деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации (ОГРН: <***>), именуемое в дальнейшем «Оператор газификации», в лице генерального директора ФИО7, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Сургутгаз» (ОАО «Сургутгаз»), юридическое лицо, созданное и осуществляющее деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации (ОГРН: <***>), именуемое в дальнейшем «Газораспределительная организация», в лице генерального директора ФИО8, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем: I. Предмет Договора 1. В соответствии с настоящим Договором газораспределительная организация обязуется по поручению оператора газификации от своего имени, но за счет оператора газификации осуществить все необходимые юридические и фактические действия по обеспечению проведения мероприятий по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, предусмотренных региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в части пообъектного плана-графика догазификации (далее - программа газификации), и мероприятий, содержащихся в договорах о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, заключаемых в рамках догазификации (далее - мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации), а оператор газификации обязуется финансировать расходы газораспределительной организаций по проведению мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в порядке, установленном настоящим Договором. 2. Оператор газификации предоставляет газораспределительной организации денежные средства в размере 213 016 164 (двести тринадцать миллионов шестнадцать тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 00 копеек (далее – сумма финансирования), в том числе НДС по ставке 20 %, - 35 502 694 (тридцать пять миллионов пятьсот две тысячи шестьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек. Настоящая денежная сумма состоит из: - 19 034 412 (девятнадцать миллионов тридцать четыре тысячи четыреста двенадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке 20 %, - 3 172 402 (три миллиона сто семьдесят две тысячи четыреста два) рубля 00 копеек – стоимость мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации 2022 года; - 193 981 752 (сто девяносто три миллиона девятьсот восемьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС по ставке 20 %, - 32 330 292 (тридцать два миллиона триста тридцать тысяч двести девяносто два) рубля 00 копеек - стоимость мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации 2023 года. В свою очередь, Газораспределительная организация обязуется передать в собственность имущество, созданное с использованием финансовых средств оператора газификации. 3. Собственником вновь созданного (построенного) газораспределительной организацией имущества при выполнении мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, инвестирование которых осуществлялось в соответствии с настоящим Договором, является оператор газификации. 4. Отчетным периодом по настоящему Договору является календарный квартал. II. Финансированиемероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации 5. Финансирование мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации осуществляется в соответствии с Правилами инвестирования (финансирования) единым оператором газификации мероприятий по технологическому присоединению к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования в рамках догазификации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1550 "Об утверждении Правил взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий и газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций". 6. Финансирование мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации предоставляется оператором газификации частями в соответствии с письменными заявками газораспределительной организации по форме согласно приложению № 1 к настоящему Договору (далее - заявка) с приложением сведений (с помесячной разбивкой при необходимости), подтверждающих недостаточность финансовых средств газораспределительной организации (далее - сведения): - расчет расходов, необходимых для реализации мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в рассматриваемый период, в том числе сведения о технических характеристиках объектов капитального строительства, создаваемых в рамках исполнения договоров о технологическом присоединении и (или) предусмотренных программой газификации, а также расчет стоимости работ, которые планируется выполнить в рамках осуществления мероприятий, предусмотренных программой газификации (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы, пуск газа); - сведения об объеме полученных в квартале, предшествующем отчетному, финансовых средств в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительной организацией и установления тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям в части финансирования строительства (реконструкции) сетей газораспределения и расходуемых на цели, не связанные с догазификацией, а также финансовых средств, полученных в квартале, предшествующем отчетному, от иных источников финансирования, включая ранее полученные от единого оператора газификации, регионального оператора газификации и неизрасходованные средства, направляемые на покрытие расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в отчетном квартале; - сведения об объеме недостаточности финансовых средств для покрытия расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в рассматриваемый период. Оператор газификации не вправе требовать от газораспределительной организации представления сведений, прямо не указанных в настоящем пункте. Любая и каждая единовременно предоставленная оператором газификации сумма денежных средств в соответствии с настоящим Договором (включая полную сумму инвестирования (финансирования) далее именуется траншем. 7. Газораспределительная организация направляет сведения оператору газификации по форме согласно приложению № 2 к настоящему Договору. 8. Оператор газификации предоставляет транш в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от газораспределительной организации заявки, в которой указывается сумма запрашиваемого транша в пределах суммы финансирования, а также уведомляет газораспределительную организацию о произведенном перечислении денежных средств в течение 10 (десяти) календарных дней с даты перечисления. Транш предоставляется путем перечисления денежных средств на счет газораспределительной организации, указанный в разделе X настоящего Договора. Транш считается предоставленным со дня зачисления денежных средств на счет газораспределительной организации. 9. День зачисления денежных средств на расчетный счет газораспределительной организации является днем предоставления инвестирования (финансирования). В качестве подтверждения факта предоставления оператором газификации инвестирования (финансирования) или транша газораспределительная организация предоставляет оператору газификации копию банковской выписки с отметкой банка, подтверждающую зачисление денежных средств на расчетный счет газораспределительной организации, в течение 5 календарных дней с даты поступления денежных средств. 10. Газораспределительная организация обязана использовать сумму инвестирования (финансирования) строго по целевому назначению (пункт 1 настоящего Договора). Расходы газораспределительной организации по оформлению в собственность оператора газификации имущества, созданного (построенного) в рамках догазификации по настоящему Договору, подлежат оплате (компенсации) со стороны оператора газификации отдельно от инвестирования (финансирования) мероприятий по настоящему Договору. Газораспределительная организация ежеквартально направляет оператору газификации отчет о выполненных мероприятиях по оформлению права собственности и понесенных расходах (по форме газораспределительной организации), а оператор газификации обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть отчет и произвести оплату понесенных расходов. 11. Финансированиепредоставляется сроком до 31 декабря 2023 года. III. Права и обязанности Сторон 12. Газораспределительная организация обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора: - обеспечивать мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации, в том числе в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", а также осуществлять эксплуатацию созданного (построенного) в рамках догазификации имущества в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением требований промышленной безопасности; - оформлять в собственность оператора газификации созданное (построенное) газораспределительной организацией при выполнении мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации имущество, финансирование расходов на создание которого осуществлялось оператором газификации в рамках настоящего Договора, и осуществлять все необходимые юридические и фактические действия по оформлению (регистрации) права собственности на указанное имущество от имени оператора газификации; - направлять заявки на предоставление финансирования расходов на проведение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, выполнение которых осуществляется газораспределительной организацией; - расходовать предоставленное оператором газификации финансирование исключительно в целях выполнения мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации; - ежеквартально, в течение 30 календарных дней после завершения отчетного квартала, направлять оператору газификации отчет в 2 экземплярах о целевом использовании денежных средств по форме согласно приложению №3 к настоящему Договору с приложением копий подтверждающих документов; - извещать оператора газификации обо всех обстоятельствах, способных повлиять на своевременное исполнение обязательств по настоящему Договору, не позднее следующего за возникновением таких обстоятельств дня. 13. Оператор газификации обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора: - предоставлять газораспределительной организации финансирование на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, а также компенсировать газораспределительной организации расходы, понесенные в связи с оформлением в собственность оператора газификации имущества; - получать в собственность созданное (построенное) газораспределительной организацией при выполнении мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации имущество, финансирование расходов на создание которого осуществлялось оператором газификации в рамках настоящего Договора; - принимать и рассматривать заявки на предоставление финансирования расходов на проведение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации; - рассматривать в течение 10 (десяти) рабочих дней отчеты газораспределительной организации о целевом использовании денежных средств по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации по форме, предусмотренной приложением № 3 к настоящему Договору; - представлять газораспределительной организации необходимые для исполнения настоящего Договора сведения и документы; - оказывать газораспределительной организации необходимое для исполнения настоящего Договора содействие. 14. Газораспределительная организация имеет право в соответствии с условиями настоящего Договора: - получать финансирование на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации и компенсацию понесенных расходов в связи с оформлением в собственность оператора газификации имущества; - расходовать предоставленное оператором газификации финансирование на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации; - запрашивать у оператора газификации необходимые для исполнения настоящего Договора сведения и документы; - использовать созданное (построенное) в рамках догазификации имущество в целях осуществления деятельности по транспортировке газа, включая осуществление всех предусмотренных действующим законодательством мероприятий по подключению (технологическому присоединению); - получить в пользование созданное (построенное) газораспределительной организацией имущество, финансирование расходов на создание которого осуществлялось оператором газификации в рамках настоящего Договора. 15. Оператор газификации имеет право в соответствии с условиями настоящего Договора: - получать от газораспределительной организации отчеты о расходовании предоставленного инвестирования (финансирования) на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации; - запрашивать у газораспределительной организации информацию о выполнении мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации и расходовании предоставленного газораспределительной организации инвестирования (финансирования) на выполнение указанных мероприятий; - давать газораспределительной организации поручения об оформлении и регистрации за счет и от имени оператора газификации права собственности на созданное (построенное) газораспределительной организацией имущество, инвестирование (финансирование) расходов на создание которого осуществлялось оператором газификации в рамках настоящего Договора. IV. Оформление прав на газораспределительные сети 16Имущество, созданное (построенное) газораспределительной организацией в процессе выполнении мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, переходит в собственность оператора газификации с даты окончания строительства и ввода в эксплуатацию объекта, которая указывается в отчете о целевом использовании денежных средств по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в соответствии с приложением № 3 к настоящему Договору. Дата окончания строительства и ввода объекта в эксплуатацию определяется в соответствии с актом приемки законченного строительством объекта. 17. После окончания строительства и ввода в эксплуатацию объектов газораспределительная организация вправе использовать имущество в целях осуществления деятельности по транспортировке газа, включая подключение (технологическое присоединение), и обязана эксплуатировать имущество в соответствии с требованиями действующего законодательства и с соблюдением требований промышленной безопасности. V. Ответственность Сторон 18. В случае ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 19. В случае нарушения срока предоставления финансирования оператор газификации обязан возместить газораспределительной организации все понесенные убытки, включая штрафные санкции, вызванные нарушением сроков догазификации, в размере одной тысячной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от размера просроченного финансирования за каждый день просрочки. 20. В случае нарушения газораспределительной организацией своих обязательств по настоящему Договору оператор газификации вправе требовать от газораспределительной организации уплаты неустойки в размере одной тысячной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения настоящего Договора, от суммы финансирования, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных газораспределительной организацией обязательств. VI. Конфиденциальность 21. Каждая из Сторон настоящего Договора обязуется принять все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности полученных в ходе его исполнения сведений, включая мероприятия по охране документации и материалов, ограничению круга лиц, допущенных к информации, и заключению с ними соглашений о конфиденциальности. 22. Каждая из Сторон настоящего Договора обязуется без письменного разрешения другой Стороны не публиковать, не разглашать и не сообщать третьим лицам сведения о другой Стороне, о результате исполнения настоящего Договора, а также иные конфиденциальные сведения, полученные ею в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации. 23. Передача и использование Сторонами по Договору информации, составляющей коммерческую тайну, и иных сведений конфиденциального характера осуществляются в соответствии с заключенным между Сторонами соглашением о конфиденциальности. 24. Обязанности Сторон по соблюдению конфиденциальности, предусмотренные настоящим разделом, остаются в силе в течение всего срока действия настоящего Договора, а также в течение 5 (пяти) лет после его прекращения. VII. Применимое право и разрешение споров 25. К настоящему Договору, а также к отношениям Сторон, возникающим из настоящего Договора, применяется право Российской Федерации 26. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. Срок ответа на претензию составляет 30 календарных дней с даты ее получения. 27. В случае недостижения соглашения путем переговоров все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению по месту нахождения ответчика. VIII. Действие и условия расторжения Договора 28. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по Договору. 29. Настоящий Договор расторгается: - по соглашению Сторон; - по иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. IX. Заключительные положения 30. Любые изменения настоящего Договора действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 34 настоящего раздела Договора. 31. Все сообщения и уведомления, передаваемые Сторонами друг другу по настоящему Договору, направляются в письменной форме посредством доступных средств связи, в том числе телексной, факсимильной, электронной связи, с обязательным последующим направлением почтовым отправлением с уведомлением о вручении или нарочным по реквизитам, указанным в разделе X настоящего Договора. 32. Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении своих адресов, наименований, банковских и платежных реквизитов, КПП, указанных в настоящем Договоре, путем направления письменного уведомления в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты произошедших изменений. При этом заключения дополнительного соглашения между Сторонами не требуется. 33. Предоставляемые в соответствии с настоящим Договором газораспределительной организацией копии документов должны быть пронумерованы, прошнурованы, подписаны руководителем газораспределительной организации или уполномоченным им лицом и скреплены печатью (при наличии). 34. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 35. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: - приложение № 1 (заявка на предоставление финансирования (транша); - приложение № 2 (сведения о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации); - приложение № 3 (отчет о целевом использовании денежных средств по инвестиционному договору по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации). 36. При осуществлении расчетов по настоящему Договору в платежных поручениях на предоставление суммы финансирования (части финансирования) Стороны обязаны указывать номер и дату настоящего Договора. X. Реквизиты и подписи Сторон Приложение № 1 к инвестиционному договорупо выполнению мероприятий по технологическому присоединениюв рамках догазификацииот 14.11.2022 № 35-Инв/2022(форма) начало формы Дата:______________ Кому:________________ ЗАЯВКА №_______________ на предоставление финансирования (транша) В соответствии с инвестиционным договором по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от _______________ 2022 года №_______________ ОАО «Сургутгаз» в лице генерального директора ФИО8, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Газораспределительная организация», в связи с недостаточностью финансовых средств, получаемых в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительной организацией и установления тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, а также получаемых от иных источников финансирования, для покрытия расходов на технологическое присоединение (подтверждающие документы прилагаются) просит Вас предоставить «___»____________202_ года финансирование (транш) в размере __________(_______________)__________________. Приложение: 1. Перечень финансируемых объектов. Генеральный директор ФИО8 окончание формы Согласовано в качестве формы Оператор газификации: ООО «Газпром газификация» Генеральный директор ___________________________С.В. ФИО7 м.п. Газораспределительная организация: ОАО «Сургутгаз» Генеральный директор ___________________ФИО8 м.п. Приложение № 2 к инвестиционному договору по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификацииот 14.11.2022 № 35-Инв/2022(форма) начало формы СВЕДЕНИЯо финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации Кому:______________________________ «____»______________202__года ОАО «Сургутгаз» направляет сведения о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации: № Код объекта** Планируемое количество подключений домовладений* Наличие проектно-сметной документации на объект строительства (нет/да - указывается дата, заказчик проектно-сметной документации, при наличии) Плановые физические параметры объекта строительства Плановый объем затрат на мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации, тыс. рублей (без учета налога на добавленную стоимость) Плановый объем освоения на догазификацию, тыс. рублей (без учета налога на добавленную стоимость) (поквартально) Ввод в состав основных фондов на 31 декабря 20_ г., тыс. рублей (без учета налога на добавленную стоимость) Источники компенсации затрат, тыс. рублей (без учета налога на добавленную стоимость) (поквартально) Сведения о недостаточности финансовых средств для покрытия расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, тыс. рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) (поквартально) Линейная часть, метров Электро-химическая защита, штук Пункт редуцирования газа, штук Итого Проектно-изыскательские работы Строительно-монтажные работы Иные затраты (мониторинг, фактическое присоединение) Итого _кв. 20_ г. Итого Источники*** Итого _ кв. 20_ г. кв. 20_ г. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 № Код объекта** Планируемое количество подключений домовладений* Наличие проектно-сметной документации на объект строительства (нет/да - указывается дата, заказчик проектно-сметной документации, при наличии) Плановые физические параметры объекта строительства Плановый объем затрат на мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации, тыс. рублей (без учета налога на добавленную стоимость) Плановый объем освоения на догазификацию, тыс. рублей (без учета налога на добавленную стоимость) (поквартально) Ввод в состав основных фондов на 31 декабря 20__ г., тыс. рублей (без учета налога на добавленную стоимость) Источники компенсации затрат, тыс. рублей (без учета налога на добавленную стоимость) (поквартально) Сведения о недостаточности финансовых средств для покрытия расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, тыс. рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) (поквартально) Линейная часть, метров Электрохимическая защита, штук Пункт редуцирования газа, штук Итого Проектно-изыскательские работы Строительно-монтажные работы Иные затраты (мониторинг, фактическое присоединение) Итого _кв. 20_ г. Итого Источники*** Итого _кв. 20_ г. _кв. 20_ г. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Всего * Общее количество подключений (технологических присоединений) в рамках догазификации, в том числе без учета мероприятий по созданию сети газораспределения до границ земельного участка заявителя. ** Формирование кода: АА-ББ-ГГГ- X, где: АА - код субъекта Российской Федерации; ББ - год, в котором заведен объект (год включения объекта в программу газификации); ГГГ - код газораспределительной организации (3 последние цифры); X - уникальный код проекта, присваивается по порядку. *** Информация представляется отдельно по каждому источнику (средства в результате введения специальных надбавок к тарифам по транспортировке газа газораспределительной организацией по газораспределительным сетям, средства тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, иные источники). Оператор газификации: ООО «Газпром газификация» Генеральный директор ___________________________С.В. ФИО7 м.п. Газораспределительная организация: ОАО «Сургутгаз» Генеральный директор ____________________ФИО8 м.п. окончание формы Согласовано в качестве формы Оператор газификации: ООО «Газпром газификация» Генеральный директор ___________________________С.В. ФИО7 м.п. Газораспределительная организация: ОАО «Сургутгаз» Генеральный директор ____________________ФИО8 м.п. Приложение № 3 к инвестиционному договору по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификацииот 14.11.2022 № 35-Инв/2022 (форма) начало формы ОТЧЕТ о целевом использовании денежных средств по инвестиционному договору по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от ____.____.___ N_______ за 20_____ год «____»______________202__года Общество с ограниченной ответственностью «Сургутгаз» По инвестиционному договору по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от ____.____.___ №_________ (далее - Договор) газораспределительной организации поступило __________________________ (______________ _____________________________) ______________________________ рублей, необходимых для проведения мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в отношении ______________________ (далее соответственно - объект, объекты). № Код объекта/ стройки** Подключено домовладений* Плановая стоимость объекта, тыс. рублей (без учета налога на добавленную стоимость) Фактический объем освоения финансирования на догазификацию, тыс. рублей (без учета налога на добавленную стоимость) (поквартально) Ввод в состав основных фондов на 31 декабря 20_ г., тыс. рублей (без учета налога на добавленную стоимость) Профинансировано оператором газификации, тыс. рублей (без учета налога на добавленную стоимость) (поквартально) _ кв. 20_ г. Фактические физические параметры объекта Фактическая стоимость объекта, тыс. рублей (без учета налога на добавленную стоимость) Способ прокладки газопровода*** Электрохимическая защита, штук Пункт редуцирования газа, штук Итого _ кв. 20_ г. Протяженность, метров Материал трубы Диаметр (наружный), мм Диаметр футляра, мм (при наличии) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Всего ------------------------------ * Общее количество подключений (технологических присоединений) в рамках догазификации, в том числе без учета мероприятий по созданию сети газораспределения до границ земельного участка заявителя. ** Формирование кода: АА-ББ-ГГГ- X, где: АА - код субъекта Российской Федерации; ББ - год, в котором заведен объект (год включения объекта в программу газификации); ГГГ - код газораспределительной организации (3 последние цифры); X - уникальный код проекта, присваивается по порядку. *** Подземная прокладка газопровода открытым способом, или подземная прокладка газопровода закрытым способом, или надземная прокладка газопровода. ------------------------------ Приложение: 1. Копии актов выполненных работ по форме КС-2 - на ____ листах в 1 экземпляре. 2. Копии справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 - на ____ листах в 1 экземпляре. 3. Копии счетов-фактур - на ____ листах в 1 экземпляре. 4. Копии товарных накладных, подтверждающих приобретение необходимого оборудования и материалов, - на _____ листах в 1 экземпляре. 5. Копии (копия) договоров (договора) об исполнении функций заказчика, заключенных (заключенного) во исполнение пункта 5 Договора, - на _____ листах в 1 экземпляре. 6. Копии актов сдачи-приемки объектов - на _____ листах в 1 экземпляре. «____»___________202__ года Генеральный директор ___________________ ФИО8 Главный бухгалтер _____________________ ФИО9 Отчет проверен, замечаний нет _________________________________ (должность проверяющего от организации - оператора газификации) _______________________________ (сокращенное наименование организации - оператора газификации) «____»___________202__ года СОГЛАСОВАНО ______________________________ (руководитель оператора газификации) _______________________________ (сокращенное наименование организации - оператора газификации) ____________________________________ ____________ _____________________ «____»___________202__ года окончание формы Согласовано в качестве формы Оператор газификации: ООО «Газпром газификация» Генеральный директор ___________________________С.В. ФИО7 м.п. Газораспределительная организация: ОАО «Сургутгаз» Генеральный директор ____________________ФИО8 м.п. В связи с тем, что полученный от ОАО «Сургутгаз» договор не содержал, по мнению истца, существенные условия (условия о предмете договора) и не мог быть заключён сторонами, 13.01.2023 ООО «Газпром газификация» направило ОАО «Сургутгаз» протокол разногласий, как договор финансирования в редакции, приведенной выше, а также в просительной части исковых требований. Письмом от 15.02.2023 ответчик направил в адрес ООО «Газпром газификация» протокол согласования разногласий к инвестиционному договору по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 14.11.2022 № 35-Инв/2022/ФИ-05-60/2023 согласно которому отклонил в полном объеме предлагаемую редакцию ЕОГ договора. Поскольку стороны не достигли соглашения по условиям спорного договора, истец обратился в суд с настоящим иском. В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (далее по тексту - ФЗ № 69-ФЗ) к полномочиям Правительства Российской Федерации в области газоснабжения отнесено, в том числе, утверждение порядка взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий и газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций. В соответствии с частью 5 статьи 17 ФЗ № 69-ФЗ Правительство Российской Федерации определяет юридическое лицо, являющееся единым оператором газификации, и перечень федеральных территорий и субъектов Российской Федерации, в которых действует единый оператор газификации, а также определяет региональных операторов газификации в случае, установленном законодательством Российской Федерации. В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2021 года № 3603-р ООО «Газпром газификация» определено единым оператором газификации (ЕОГ). Также в данном Распоряжении утвержден перечень федеральных территорий и субъектов Российской Федерации, в которых действует единый оператор газификации, в том числе: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра. 14.11.2022 ОАО «Сургутгаз», являясь газораспределительной организацией, направило ЕОГ подписанный проект инвестиционного договора на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации. Договор подписан ООО «Газпром газификация» 15.02.2023 с протоколом разногласий, как договор финансирования. Оценив в совокупности, представленные в материалы дела доказательства, в том числе доводы и пояснения участвующих в деле лиц, арбитражный суд пришел к следующим выводам. Реализация мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе порядок финансирования мероприятий по технологическому присоединению к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования в рамках догазификации, урегулирована Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 (далее по тексту – Правила № 1550). В пункте 2 данных Правил разъяснено содержание следующих понятий: «догазификация» - осуществление подключения (технологического присоединения) к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домовладениях, принадлежащих физическим лицам, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, принадлежащих указанным физическим лицам, без взимания средств с физического лица при условии, что в населенном пункте, в котором располагается 8 домовладение физического лица, проложены газораспределительные сети, по которым осуществляется транспортировка газа; мероприятия по технологическому присоединению к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования в рамках догазификации (далее - мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации) - мероприятия по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, предусмотренные межрегиональной или региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в части пообъектного плана-графика догазификации, и мероприятия, содержащиеся в договорах о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, заключаемых в рамках догазификации (далее - программа газификации). В соответствии с пунктом 10 Правил № 15050 финансирование мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, реализуемых газораспределительными организациями, осуществляется единым оператором газификации или региональным оператором газификации путем заключения следующих видов договоров по выбору газораспределительной организации: договора о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации - по форме согласно приложению № 1; инвестиционного договора по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации - по форме согласно приложению № 2; иного гражданско-правового договора по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации. Статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве оснований возникновения гражданских прав и обязанностей указаны основания, предусмотренные законом и иными правовыми актами, а также действия граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского 9 законодательства порождают гражданские права и обязанности. Одним из оснований возникновения обязательств в силу пункта 2 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации является договор. Согласно пункту 3 статьи 154 Гражданского кодекса Российской Федерации для заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух и более сторон. Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма. Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами (статья 134 ГК РФ). В соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. В соответствии с частью 2 данной статьи договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной. Согласно части 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством. Согласно пункту 1 статьи 445 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда в соответствии с названным Кодексом или иными законами для стороны, которой направлена оферта (проект договора), заключение договора обязательно, эта сторона должна направить другой стороне извещение об акцепте, либо об отказе от акцепта, либо об акцепте оферты на иных условиях (протокол разногласий к проекту договора) в течение тридцати дней со дня получения оферты. Сторона, направившая оферту и получившая от стороны, для которой заключение договора обязательно, 10 извещение о ее акцепте на иных условиях (протокол разногласий к проекту договора), вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда в течение тридцати дней со дня получения такого извещения либо истечения срока для акцепта. Пунктом 2 статьи 445 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случаях, когда в соответствии с названным Кодексом или иными законами заключение договора обязательно для стороны, направившей оферту (проект договора), и ей в течение тридцати дней будет направлен протокол разногласий к проекту договора, эта сторона обязана в течение тридцати дней со дня получения протокола разногласий известить другую сторону о принятии договора в ее редакции либо об отклонении протокола разногласий. При отклонении протокола разногласий либо неполучении извещения о результатах его рассмотрения в указанный срок сторона, направившая протокол разногласий, вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда. Если сторона, для которой в соответствии с указанным Кодексом или иными законами заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. В этом случае договор считается заключенным на условиях, указанных в решении суда, с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда (пункт 4 статьи 445 ГК РФ). В соответствии с частью 1 статьи 422 Гражданского кодекса Российской Федерации договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения. В данном случае рассмотрев материалы дела и оценив представленные доказательства, на основании изложенных норм права, суд пришел к выводу, что между сторонами подлежит заключению договор инвестирования, так как право выбора на определение вида договора, по которому будет осуществляться финансирование мероприятий по технологическому присоединению, Правилами № 1550 предоставлено именно газораспределительной организации, а не единому оператору газификации. В соответствии с Правилами № 1550 у газораспределительной организации, в данном случае ОАО «Сургутгаз» отсутствует обязанность заключить договор, вид которого выбран единым оператором газификации. Исходя из положений пункта 10 Правил № 1550 заключение инвестиционного договора, направленного ОАО «Сургутгаз»» в адрес ООО «Газпром Газификация» является обязательным. В пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» в силу пункта 3 статьи 154 и пункта 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Соглашение сторон может быть достигнуто путем принятия (акцепта) одной стороной предложения заключить договор (оферты) другой стороны (пункт 2 статьи 432 ГК РФ), путем совместной разработки и согласования условий договора в переговорах, иным способом, например, договор считается заключенным и в том случае, когда из поведения сторон явствует их воля на заключение договора (пункт 2 статьи 158, пункт 3 статьи 432 ГК РФ). В силу статьи 443 Гражданского кодекса Российской Федерации ответ о согласии заключить договор на иных условиях, чем предложено в оферте, не является акцептом. Такой ответ признается отказом от акцепта и в то же время новой офертой. Из системного толкования данных норм права следует, что для признания договора заключенным необходимо, чтобы соответствующее предложение заключить договор на определенным условиях (оферта) было принято другой стороной полностью и безоговорочно. До получения такого акцепта договор не может считаться заключенным на предложенных оферентом условиях. Оценив в совокупности переписку между сторонами (согласно материалам дела), обращение сторон с иском и отзывам на иск, письменными пояснениями, суд приходит к выводу, что по существенным условиям новой оферты «договора финансирования», направленного ЕОГ в ответ на проект договора от 14.11.2022, отсутствует волеизъявление ГРО на заключения договора на условиях финансирования, из поведения ОАО «Сургутгаз» следует воля на заключение договора на условиях именного инвестиционного договора. Между сторонами не урегулированы разногласия и не определен вид договора, поскольку из ответа ОАО «Сургутгаз» не следует, что оно принимает то обстоятельство, что между сторонами должен быть заключен именно договор финансирования, а не инвестиционной деятельности. В рассматриваемом деле между сторонами возникли разногласия относительно существенных договора в рамках догазификации, которые не были урегулированы в досудебном порядке. Это означает, что соответствующий договор сторонами не заключен, вид договора и спорные условия договора подлежат определению по результатам урегулирования разногласий в судебном порядке. Из пунктов 10 и 122 Правил № 1550 прямо следует, что ГРО направляет ЕОГ подписанный со своей стороны договор, выбранный газораспределительной организацией из названных выше видов договоров. При несогласии с условиями договора ЕОГ направляет в адрес газораспределительной организации протокол разногласий. Газораспределительная организация направляет подписанный ею протокол разногласий единому оператору газификации или региональному оператору газификации не позднее 5 рабочих дней со дня получения протокола разногласий. В случае несогласия газораспределительной организации с протоколом разногласий газораспределительная организация, или единый оператор газификации, или региональный оператор газификации вправе обратиться в суд для урегулирования разногласий. При этом до принятия решения суда договор считается заключенным на условиях, выбранных газораспределительной организацией. Указание в абзаце третьем пункта 11 Правил № 1550 о том, что до принятия решения суда договор считается заключенным на условиях, выбранных газораспределительной организацией, не изменяет установленного Главой 28 ГК РФ порядка заключения гражданско-правового договора, и устанавливает порядок осуществления сторонами взаимодействия при реализации публично-значимых мероприятий, предусмотренных региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций; данный пункт Правил предполагает, что урегулирование сторонами разногласий по отдельным условиям договора о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации не влечет приостановление ими реализации мероприятий, предусмотренных региональной программой газификации, и данные мероприятия реализуются в соответствии с договорной схемой, выбранной газораспределительной организацией. Между тем, данные нормы постановления Правительства, утвердившего Правила № 1550, не могут быть истолкованы как противоречащие императивным положениям Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующим порядок заключения гражданско-правового договора (пункты 2, 4 статьи 3 ГК РФ). В силу пункта 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422 ГК РФ). В случаях передачи разногласий, возникших при заключении договора, на рассмотрение суда на основании статьи 445 названного Кодекса либо по соглашению сторон условия договора, по которым у сторон имелись разногласия, определяются в соответствии с решением суда (пункт 1 статьи 446 ГК РФ). В соответствии с пунктом 4 статьи 421, пунктом 1 статьи 422 Гражданского кодекса Российской Федерации условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Между сторонами возник спор в отношении вида и условий подлежащего заключению договора и суд на основании вышеизложенного пришел к выводу, что подлежит заключению инвестиционный договор. В приложении 2 к Правилам № 1550 утверждена форма инвестиционного договора, на условиях данной формы суд урегулировал разногласия сторон в редакции Ответчика. В ходе судебного разбирательства ООО «Газпром газификация» представило письменные пояснения относительно внесения в Инвестиционный договор (на случай, если рассматривать договор как инвестиционный) условия, касающиеся предмета договора аренды, срока договора аренды, порядок определения арендной платы, условия страхования недвижимого имущества, условия осуществления ремонта, особые условия договора аренды. В ходе судебного разбирательства ответчик представил суду позицию о том, что истец не сформулировал условия передачи во временное владение и пользование объектов недвижимости непосредственно в Инвестиционном договоре, не предложил редакцию Инвестиционного договора с условиями временного владения и пользования объектов недвижимости. В том числе, ФАС России и РСТ Югры в своих пояснениях не представили информацию относительно заключения инвестиционного договора с условиями аренды недвижимого имущества, а указали, каким образом определяется арендная плата, в том числе при расчете тарифов на услуги по транспортировке газа ФАС России рассматривает и оценивает в каждом конкретном случае предоставленный регулируемой организацией договоры аренды. В связи с отсутствием у истца сформулированных условий об аренде для внесения последних в Инвестиционный договор, суд определил внести в Инвестиционный договор пункт 15.1. в следующей редакции: «15.1. Стороны настоящего договора вправе в последующем заключить, как вытекающий из условий настоящего договора, договор аренды недвижимого имущества или договор технического обслуживания, или иной другой договор, предусматривающий условия взаимодействия сторон по вновь созданному (построенному) газораспределительной организацией имуществу при выполнении мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, финансирование которых осуществлялось в соответствии с настоящим Договором». На основании изложенного, требования истца подлежат частичному удовлетворению, договор подлежит изложению в редакции ответчика за исключением пункта 15.1. В пункте 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» разъяснено, что положения процессуального законодательства о пропорциональном возмещении (распределении) судебных издержек (статья 110 АПК РФ) не подлежат применению при разрешении иска неимущественного характера, в том числе имеющего денежную оценку требования. Рассматриваемый спор носит неимущественный характер, без отнесения на стороны определенных имущественных последствий, правила о пропорциональном распределении судебных расходов в данном случае не применяется (определение Верховного Суда Российской Федерации от 22.12.2017 N 306-ЭС16-827). В данном случае судом рассмотрено требование об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора, которое не имеет денежной оценки и направлено на защиту неимущественных прав истца. С учетом частичного удовлетворения иска расходы истца по уплате государственной пошлины по иску относятся на ответчика в полном объеме. Руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167, 168, 169, 170, 171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Газпром газификация» удовлетворить частично. Разрешить разногласия, возникшие при заключении инвестиционного договора на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, изложив спорные условия договора следующим образом: Преамбулу договора: «Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газификация», юридическое лицо, созданное и осуществляющее деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации (ОГРН: <***>), именуемое в дальнейшем «Оператор газификации», в лице генерального директора ФИО7, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Сургутгаз» (ОАО «Сургутгаз»), юридическое лицо, созданное и осуществляющее деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации (ОГРН: <***>), именуемое в дальнейшем «Газораспределительная организация», в лице генерального директора ФИО8, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем: I. Предмет Договора 1. В соответствии с настоящим Договором газораспределительная организация обязуется по поручению оператора газификации от своего имени, но за счет оператора газификации осуществить все необходимые юридические и фактические действия по обеспечению проведения мероприятий по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, предусмотренных региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в части пообъектного плана-графика догазификации (далее - программа газификации), и мероприятий, содержащихся в договорах о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, заключаемых в рамках догазификации (далее - мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации), а оператор газификации обязуется финансировать расходы газораспределительной организаций по проведению мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в порядке, установленном настоящим Договором. 2. Оператор газификации предоставляет газораспределительной организации денежные средства в размере 213 016 164 (двести тринадцать миллионов шестнадцать тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 00 копеек (далее – сумма финансирования), в том числе НДС по ставке 20 %, - 35 502 694 (тридцать пять миллионов пятьсот две тысячи шестьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек. Настоящая денежная сумма состоит из: - 19 034 412 (девятнадцать миллионов тридцать четыре тысячи четыреста двенадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке 20 %, - 3 172 402 (три миллиона сто семьдесят две тысячи четыреста два) рубля 00 копеек – стоимость мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации 2022 года; - 193 981 752 (сто девяносто три миллиона девятьсот восемьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС по ставке 20 %, - 32 330 292 (тридцать два миллиона триста тридцать тысяч двести девяносто два) рубля 00 копеек - стоимость мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации 2023 года. В свою очередь, Газораспределительная организация обязуется передать в собственность имущество, созданное с использованием финансовых средств оператора газификации. 3. Собственником вновь созданного (построенного) газораспределительной организацией имущества при выполнении мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, инвестирование которых осуществлялось в соответствии с настоящим Договором, является оператор газификации. 4. Отчетным периодом по настоящему Договору является календарный квартал. II. Финансирование мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации 5. Финансирование мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации осуществляется в соответствии с Правилами инвестирования (финансирования) единым оператором газификации мероприятий по технологическому присоединению к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования в рамках догазификации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1550 "Об утверждении Правил взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий и газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций". 6. Финансирование мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации предоставляется оператором газификации частями в соответствии с письменными заявками газораспределительной организации по форме согласно приложению № 1 к настоящему Договору (далее - заявка) с приложением сведений (с помесячной разбивкой при необходимости), подтверждающих недостаточность финансовых средств газораспределительной организации (далее - сведения): - расчет расходов, необходимых для реализации мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в рассматриваемый период, в том числе сведения о технических характеристиках объектов капитального строительства, создаваемых в рамках исполнения договоров о технологическом присоединении и (или) предусмотренных программой газификации, а также расчет стоимости работ, которые планируется выполнить в рамках осуществления мероприятий, предусмотренных программой газификации (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы, пуск газа); - сведения об объеме полученных в квартале, предшествующем отчетному, финансовых средств в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительной организацией и установления тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям в части финансирования строительства (реконструкции) сетей газораспределения и расходуемых на цели, не связанные с догазификацией, а также финансовых средств, полученных в квартале, предшествующем отчетному, от иных источников финансирования, включая ранее полученные от единого оператора газификации, регионального оператора газификации и неизрасходованные средства, направляемые на покрытие расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в отчетном квартале; - сведения об объеме недостаточности финансовых средств для покрытия расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в рассматриваемый период. Оператор газификации не вправе требовать от газораспределительной организации представления сведений, прямо не указанных в настоящем пункте. Любая и каждая единовременно предоставленная оператором газификации сумма денежных средств в соответствии с настоящим Договором (включая полную сумму инвестирования (финансирования) далее именуется траншем. 7. Газораспределительная организация направляет сведения оператору газификации по форме согласно приложению № 2 к настоящему Договору. 8. Оператор газификации предоставляет транш в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от газораспределительной организации заявки, в которой указывается сумма запрашиваемого транша в пределах суммы финансирования, а также уведомляет газораспределительную организацию о произведенном перечислении денежных средств в течение 10 (десяти) календарных дней с даты перечисления. Транш предоставляется путем перечисления денежных средств на счет газораспределительной организации, указанный в разделе X настоящего Договора. Транш считается предоставленным со дня зачисления денежных средств на счет газораспределительной организации. 9. День зачисления денежных средств на расчетный счет газораспределительной организации является днем предоставления инвестирования (финансирования). В качестве подтверждения факта предоставления оператором газификации инвестирования (финансирования) или транша газораспределительная организация предоставляет оператору газификации копию банковской выписки с отметкой банка, подтверждающую зачисление денежных средств на расчетный счет газораспределительной организации, в течение 5 календарных дней с даты поступления денежных средств. 10. Газораспределительная организация обязана использовать сумму инвестирования (финансирования) строго по целевому назначению (пункт 1 настоящего Договора). Расходы газораспределительной организации по оформлению в собственность оператора газификации имущества, созданного (построенного) в рамках догазификации по настоящему Договору, подлежат оплате (компенсации) со стороны оператора газификации отдельно от инвестирования (финансирования) мероприятий по настоящему Договору. Газораспределительная организация ежеквартально направляет оператору газификации отчет о выполненных мероприятиях по оформлению права собственности и понесенных расходах (по форме газораспределительной организации), а оператор газификации обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть отчет и произвести оплату понесенных расходов. 11. Финансирование предоставляется сроком до 31 декабря 2023 года. III. Права и обязанности Сторон 12. Газораспределительная организация обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора: - обеспечивать мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации, в том числе в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", а также осуществлять эксплуатацию созданного (построенного) в рамках догазификации имущества в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением требований промышленной безопасности; - оформлять в собственность оператора газификации созданное (построенное) газораспределительной организацией при выполнении мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации имущество, финансирование расходов на создание которого осуществлялось оператором газификации в рамках настоящего Договора, и осуществлять все необходимые юридические и фактические действия по оформлению (регистрации) права собственности на указанное имущество от имени оператора газификации; - направлять заявки на предоставление финансирования расходов на проведение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, выполнение которых осуществляется газораспределительной организацией; - расходовать предоставленное оператором газификации финансирование исключительно в целях выполнения мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации; - ежеквартально, в течение 30 календарных дней после завершения отчетного квартала, направлять оператору газификации отчет в 2 экземплярах о целевом использовании денежных средств по форме согласно приложению № 3 к настоящему Договору с приложением копий подтверждающих документов; - извещать оператора газификации обо всех обстоятельствах, способных повлиять на своевременное исполнение обязательств по настоящему Договору, не позднее следующего за возникновением таких обстоятельств дня. 13. Оператор газификации обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора: - предоставлять газораспределительной организации финансирование на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, а также компенсировать газораспределительной организации расходы, понесенные в связи с оформлением в собственность оператора газификации имущества; - получать в собственность созданное (построенное) газораспределительной организацией при выполнении мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации имущество, финансирование расходов на создание которого осуществлялось оператором газификации в рамках настоящего Договора; - принимать и рассматривать заявки на предоставление финансирования расходов на проведение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации; - рассматривать в течение 10 (десяти) рабочих дней отчеты газораспределительной организации о целевом использовании денежных средств по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации по форме, предусмотренной приложением № 3 к настоящему Договору; - представлять газораспределительной организации необходимые для исполнения настоящего Договора сведения и документы; - оказывать газораспределительной организации необходимое для исполнения настоящего Договора содействие. 14. Газораспределительная организация имеет право в соответствии с условиями настоящего Договора: - получать финансирование на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации и компенсацию понесенных расходов в связи с оформлением в собственность оператора газификации имущества; - расходовать предоставленное оператором газификации финансирование на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации; - запрашивать у оператора газификации необходимые для исполнения настоящего Договора сведения и документы; - использовать созданное (построенное) в рамках догазификации имущество в целях осуществления деятельности по транспортировке газа, включая осуществление всех предусмотренных действующим законодательством мероприятий по подключению (технологическому присоединению); - получить в пользование созданное (построенное) газораспределительной организацией имущество, финансирование расходов на создание которого осуществлялось оператором газификации в рамках настоящего Договора. 15. Оператор газификации имеет право в соответствии с условиями настоящего Договора: - получать от газораспределительной организации отчеты о расходовании предоставленного инвестирования (финансирования) на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации; - запрашивать у газораспределительной организации информацию о выполнении мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации и расходовании предоставленного газораспределительной организации инвестирования (финансирования) на выполнение указанных мероприятий; - давать газораспределительной организации поручения об оформлении и регистрации за счет и от имени оператора газификации права собственности на созданное (построенное) газораспределительной организацией имущество, инвестирование (финансирование) расходов на создание которого осуществлялось оператором газификации в рамках настоящего Договора. 15.1. Стороны настоящего договора вправе в последующем заключить, как вытекающий из условий настоящего договора, договор аренды недвижимого имущества или договор технического обслуживания, или иной другой договор, предусматривающий условия взаимодействия сторон по вновь созданному (построенному) газораспределительной организацией имуществу при выполнении мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, финансирование которых осуществлялось в соответствии с настоящим Договором. IV. Оформление прав на газораспределительные сети 16. Имущество, созданное (построенное) газораспределительной организацией в процессе выполнении мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, переходит в собственность оператора газификации с даты окончания строительства и ввода в эксплуатацию объекта, которая указывается в отчете о целевом использовании денежных средств по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в соответствии с приложением № 3 к настоящему Договору. Дата окончания строительства и ввода объекта в эксплуатацию определяется в соответствии с актом приемки законченного строительством объекта. 17. После окончания строительства и ввода в эксплуатацию объектов газораспределительная организация вправе использовать имущество в целях осуществления деятельности по транспортировке газа, включая подключение (технологическое присоединение), и обязана эксплуатировать имущество в соответствии с требованиями действующего законодательства и с соблюдением требований промышленной безопасности. V. Ответственность Сторон 18. В случае ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 19. В случае нарушения срока предоставления финансирования оператор газификации обязан возместить газораспределительной организации все понесенные убытки, включая штрафные санкции, вызванные нарушением сроков догазификации, в размере одной тысячной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от размера просроченного финансирования за каждый день просрочки. 20. В случае нарушения газораспределительной организацией своих обязательств по настоящему Договору оператор газификации вправе требовать от газораспределительной организации уплаты неустойки в размере одной тысячной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения настоящего Договора, от суммы финансирования, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных газораспределительной организацией обязательств. VI. Конфиденциальность 21. Каждая из Сторон настоящего Договора обязуется принять все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности полученных в ходе его исполнения сведений, включая мероприятия по охране документации и материалов, ограничению круга лиц, допущенных к информации, и заключению с ними соглашений о конфиденциальности. 22. Каждая из Сторон настоящего Договора обязуется без письменного разрешения другой Стороны не публиковать, не разглашать и не сообщать третьим лицам сведения о другой Стороне, о результате исполнения настоящего Договора, а также иные конфиденциальные сведения, полученные ею в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации. 23. Передача и использование Сторонами по Договору информации, составляющей коммерческую тайну, и иных сведений конфиденциального характера осуществляются в соответствии с заключенным между Сторонами соглашением о конфиденциальности. 24. Обязанности Сторон по соблюдению конфиденциальности, предусмотренные настоящим разделом, остаются в силе в течение всего срока действия настоящего Договора, а также в течение 5 (пяти) лет после его прекращения. VII. Применимое право и разрешение споров 25. К настоящему Договору, а также к отношениям Сторон, возникающим из настоящего Договора, применяется право Российской Федерации 26. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. Срок ответа на претензию составляет 30 календарных дней с даты ее получения. 27. В случае недостижения соглашения путем переговоров все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению по месту нахождения ответчика. VIII. Действие и условия расторжения Договора 28. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по Договору. 29. Настоящий Договор расторгается: - по соглашению Сторон; - по иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. IX. Заключительные положения 30. Любые изменения настоящего Договора действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 34 настоящего раздела Договора. 31. Все сообщения и уведомления, передаваемые Сторонами друг другу по настоящему Договору, направляются в письменной форме посредством доступных средств связи, в том числе телексной, факсимильной, электронной связи, с обязательным последующим направлением почтовым отправлением с уведомлением о вручении или нарочным по реквизитам, указанным в разделе X настоящего Договора. 32. Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении своих адресов, наименований, банковских и платежных реквизитов, КПП, указанных в настоящем Договоре, путем направления письменного уведомления в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты произошедших изменений. При этом заключения дополнительного соглашения между Сторонами не требуется. 33. Предоставляемые в соответствии с настоящим Договором газораспределительной организацией копии документов должны быть пронумерованы, прошнурованы, подписаны руководителем газораспределительной организации или уполномоченным им лицом и скреплены печатью (при наличии). 34. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 35. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: - приложение № 1 (заявка на предоставление финансирования (транша); - приложение № 2 (сведения о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации); - приложение № 3 (отчет о целевом использовании денежных средств по инвестиционному договору по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации). 36. При осуществлении расчетов по настоящему Договору в платежных поручениях на предоставление суммы финансирования (части финансирования) Стороны обязаны указывать номер и дату настоящего Договора. X. Реквизиты и подписи Сторон Приложение № 1 к инвестиционному договору по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификацииот 14.11.2022 № 35-Инв/2022(форма) начало формы Дата:______________ Кому:________________ ЗАЯВКА №_______________ на предоставление финансирования (транша) В соответствии с инвестиционным договором по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от _______________ 2022 года №_______________ ОАО «Сургутгаз» в лице генерального директора ФИО8, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Газораспределительная организация», в связи с недостаточностью финансовых средств, получаемых в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительной организацией и установления тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, а также получаемых от иных источников финансирования, для покрытия расходов на технологическое присоединение (подтверждающие документы прилагаются) просит Вас предоставить «___»____________202_ года финансирование (транш) в размере _____________________(________________________) __________________. Приложение: 1. Перечень финансируемых объектов. Генеральный директор ФИО8 окончание формы Согласовано в качестве формы Оператор газификации: ООО «Газпром газификация» Генеральный директор ___________________________С.В. ФИО7 м.п. Газораспределительная организация: ОАО «Сургутгаз» Генеральный директор ___________________ФИО8 м.п. Приложение № 2 к инвестиционному договору по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификацииот 14.11.2022 № 35-Инв/2022(форма) начало формы СВЕДЕНИЯо финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации Кому:______________________________ «____»______________202__года ОАО «Сургутгаз» направляет сведения о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации: № Код объекта** Планируемое количество подключений домовладений* Наличие проектно-сметной документации на объект строительства (нет/да - указывается дата, заказчик проектно-сметной документации, при наличии) Плановые физические параметры объекта строительства Плановый объем затрат на мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации, тыс. рублей (без учета налога на добавленную стоимость) Плановый объем освоения на догазификацию, тыс. рублей (без учета налога на добавленную стоимость) (поквартально) Ввод в состав основных фондов на 31 декабря 20_ г., тыс. рублей (без учета налога на добавленную стоимость) Источники компенсации затрат, тыс. рублей (без учета налога на добавленную стоимость) (поквартально) Сведения о недостаточности финансовых средств для покрытия расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, тыс. рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) (поквартально) Линейная часть, метров Электро-химическая защита, штук Пункт редуцирования газа, штук Итого Проектно-изыскательские работы Строительно-монтажные работы Иные затраты (мониторинг, фактическое присоединение) Итого _кв. 20_ г. Итого Источники*** Итого _ кв. 20_ г. кв. 20_ г. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 № Код объекта** Планируемое количество подключений домовладений* Наличие проектно-сметной документации на объект строительства (нет/да - указывается дата, заказчик проектно-сметной документации, при наличии) Плановые физические параметры объекта строительства Плановый объем затрат на мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации, тыс. рублей (без учета налога на добавленную стоимость) Плановый объем освоения на догазификацию, тыс. рублей (без учета налога на добавленную стоимость) (поквартально) Ввод в состав основных фондов на 31 декабря 20__ г., тыс. рублей (без учета налога на добавленную стоимость) Источники компенсации затрат, тыс. рублей (без учета налога на добавленную стоимость) (поквартально) Сведения о недостаточности финансовых средств для покрытия расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, тыс. рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) (поквартально) Линейная часть, метров Электрохимическая защита, штук Пункт редуцирования газа, штук Итого Проектно-изыскательские работы Строительно-монтажные работы Иные затраты (мониторинг, фактическое присоединение) Итого _кв. 20_ г. Итого Источники*** Итого _кв. 20_ г. _кв. 20_ г. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Всего * Общее количество подключений (технологических присоединений) в рамках догазификации, в том числе без учета мероприятий по созданию сети газораспределения до границ земельного участка заявителя. ** Формирование кода: АА-ББ-ГГГ- X, где: АА - код субъекта Российской Федерации; ББ - год, в котором заведен объект (год включения объекта в программу газификации); ГГГ - код газораспределительной организации (3 последние цифры); X - уникальный код проекта, присваивается по порядку. *** Информация представляется отдельно по каждому источнику (средства в результате введения специальных надбавок к тарифам по транспортировке газа газораспределительной организацией по газораспределительным сетям, средства тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, иные источники). Оператор газификации: ООО «Газпром газификация» Генеральный директор ___________________________С.В. ФИО7 м.п. Газораспределительная организация: ОАО «Сургутгаз» Генеральный директор ____________________ФИО8 м.п. окончание формы Согласовано в качестве формы Оператор газификации: ООО «Газпром газификация» Генеральный директор ___________________________С.В. ФИО7 м.п. Газораспределительная организация: ОАО «Сургутгаз» Генеральный директор ____________________ФИО8 м.п. Приложение № 3 к инвестиционному договору по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификацииот 14.11.2022 № 35-Инв/2022 (форма) начало формы ОТЧЕТ о целевом использовании денежных средств по инвестиционному договору по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от ____.____.___ N_______ за 20_____ год «____»______________202__года Общество с ограниченной ответственностью «Сургутгаз» По инвестиционному договору по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от ____.____.___ №_________ (далее - Договор) газораспределительной организации поступило __________________________ (______________ _____________________________) ______________________________ рублей, необходимых для проведения мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в отношении ______________________ (далее соответственно - объект, объекты). № Код объекта/ стройки** Подключено домовладений* Плановая стоимость объекта, тыс. рублей (без учета налога на добавленную стоимость) Фактический объем освоения финансирования на догазификацию, тыс. рублей (без учета налога на добавленную стоимость) (поквартально) Ввод в состав основных фондов на 31 декабря 20_ г., тыс. рублей (без учета налога на добавленную стоимость) Профинансировано оператором газификации, тыс. рублей (без учета налога на добавленную стоимость) (поквартально) _ кв. 20_ г. Фактические физические параметры объекта Фактическая стоимость объекта, тыс. рублей (без учета налога на добавленную стоимость) Способ прокладки газопровода*** Электрохимическая защита, штук Пункт редуцирования газа, штук Итого _ кв. 20_ г. Протяженность, метров Материал трубы Диаметр (наружный), мм Диаметр футляра, мм (при наличии) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Всего ------------------------------ * Общее количество подключений (технологических присоединений) в рамках догазификации, в том числе без учета мероприятий по созданию сети газораспределения до границ земельного участка заявителя. ** Формирование кода: АА-ББ-ГГГ- X, где: АА - код субъекта Российской Федерации; ББ - год, в котором заведен объект (год включения объекта в программу газификации); ГГГ - код газораспределительной организации (3 последние цифры); X - уникальный код проекта, присваивается по порядку. *** Подземная прокладка газопровода открытым способом, или подземная прокладка газопровода закрытым способом, или надземная прокладка газопровода. ------------------------------ Приложение: 1. Копии актов выполненных работ по форме КС-2 - на ____ листах в 1 экземпляре. 2. Копии справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 - на ____ листах в 1 экземпляре. 3. Копии счетов-фактур - на ____ листах в 1 экземпляре. 4. Копии товарных накладных, подтверждающих приобретение необходимого оборудования и материалов, - на _____ листах в 1 экземпляре. 5. Копии (копия) договоров (договора) об исполнении функций заказчика, заключенных (заключенного) во исполнение пункта 5 Договора, - на _____ листах в 1 экземпляре. 6. Копии актов сдачи-приемки объектов - на _____ листах в 1 экземпляре. «____»___________202__ года Генеральный директор ___________________ ФИО8 Главный бухгалтер _____________________ ФИО9 Отчет проверен, замечаний нет _________________________________ (должность проверяющего от организации - оператора газификации) _______________________________ (сокращенное наименование организации - оператора газификации) «____»___________202__ года СОГЛАСОВАНО ______________________________ (руководитель оператора газификации) _______________________________ (сокращенное наименование организации - оператора газификации) ____________________________________ ____________ _____________________ «____»___________202__ года окончание формы Согласовано в качестве формы Оператор газификации: ООО «Газпром газификация» Генеральный директор ___________________________С.В. ФИО7 м.п. Газораспределительная организация: ОАО «Сургутгаз» Генеральный директор ____________________ФИО8 м.п. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Взыскать с открытого акционерного общества «Сургутгаз» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Газпром газификация» расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6 000 руб. Настоящее решение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в суд кассационной инстанции при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи. Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры разъясняет, что в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия. По ходатайству указанных лиц копии решения, вынесенного в виде отдельного судебного акта, на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. Судья Н.Ю. Яшукова Суд:АС Ханты-Мансийского АО (подробнее)Истцы:ООО ГАЗПРОМ ГАЗИФИКАЦИЯ (ИНН: 7813655197) (подробнее)Ответчики:ОАО "СУРГУТГАЗ" (ИНН: 8602060058) (подробнее)Иные лица:Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (подробнее)ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА (ИНН: 7703516539) (подробнее) Судьи дела:Яшукова Н.Ю. (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:Признание договора незаключеннымСудебная практика по применению нормы ст. 432 ГК РФ |
