Резолютивная часть решения от 7 июня 2017 г. по делу № А63-13983/2016

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А63-13983/2016
г. Ставрополь
07 июня 2017 года
Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Волошиной Л.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании исковое заявление

общества с ограниченной ответственностью «Арго+», г. Ессентуки, ОГРН <***>, ИНН <***>,

к министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, г. Ставрополь, ОГРН <***>, ИНН <***>,

к министерству финансов Ставропольского края, г. Ставрополь, ОГРН <***>, ИНН <***>,

с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, государственного казенного учреждения Ставропольского края «Управление строительного контроля и строительства сооружений природоохранного назначения», г. Ставрополь,

о взыскании 28 975 996 руб. неустойки, начисленной за период с 05.04.2014 по 13.03.2016,

при участии в судебном заседании представителя истца ФИО2, по доверенности от 27.09.2016, представителей ответчика ФИО3, по доверенности от 24.03.2017, ФИО4, по доверенности от 15.05.2017, представителя соответчика министерства финансов СК ФИО5 по доверенности № 36-22-09/65 от 11.01.2017 в отсутствие представителя третьего лица, надлежащим образом извещенного.

Руководствуясь статьями 110, 167, 168, 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ставропольского края

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, г. Ставрополь, ОГРН <***>, ИНН <***>, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Арго+», г. Ессентуки, ОГРН <***>, ИНН <***>, 26 804 396 руб. 96 коп. неустойки за период с 05.04.2014 по 13.06.2016 и 88 735 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части иска и в отношении министерства финансов Ставропольского края в иске отказать.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа при условии, что решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд

апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Л.Н. Волошина.