Резолютивная часть решения от 29 июня 2018 г. по делу № А10-284/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ул. Коммунистическая, 52, г. Улан-Удэ, 670001

e-mail: info@buryatia.arbitr.ru, web-site: http://buryatia.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А10-284/2018
29 июня 2018 года
г. Улан-Удэ


Арбитражный суд Республики Бурятия в составе судьи А.И. Хатуновой при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску КОМИТЕТА ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 673005, Забайкальский край, Петровск- Забайкальский район, город Петровск-Забайкальский, площадь Ленина, д.1) к обществу с ограниченной ответственностью «ИНТЕРПРОЕКТ» (ОГРН <***>, ИНН <***>,670010, <...>) о расторжении муниципального контракта № 21 от 16.08.2014, о взыскании 473500 руб. неустойки за неисполнение муниципального контракта, об обращении взыскания по муниципальному контракту на денежные средства подрядчика, находящиеся на депозитном счете заказчика,

руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить полностью.

Расторгнуть муниципальный контракт по оказанию услуг по разработке проектно- сметной документации на строительство полигона твердых бытовых отходов г. Петровск- Забайкальский Забайкальского края № 21 от 16.08.2014, заключенный между КОМИТЕТОМ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ПЕТРОВСК- ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) и обществом с

ограниченной ответственностью «ИНТЕРПРОЕКТ» (ОГРН 1080326002701, ИНН 0326474895).

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРПРОЕКТ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу КОМИТЕТА ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 473500 руб. неустойки за неисполнение муниципального контракта по оказанию услуг по разработке проектно-сметной документации на строительство полигона твердых бытовых отходов г. Петровск- Забайкальский Забайкальского края № 21 от 16.08.2014 на основании п.10.2 муниципального контракта.

Разъяснить, что истец вправе удержать неустойку в размере 473500 руб. из денежных средств, перечисленных обществом с ограниченной ответственностью «ИНТЕРПРОЕКТ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) на счет КОМИТЕТА ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта по оказанию услуг по разработке проектно-сметной документации на строительство полигона твердых бытовых отходов г. Петровск- Забайкальский Забайкальского края № 21 от 16.08.2014.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРПРОЕКТ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета 18470 рублей государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Бурятия.

Судья А.И. Хатунова