Решение от 27 мая 2020 г. по делу № А51-2522/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690091, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А51-2522/2020
г. Владивосток
27 мая 2020 года
Резолютивная часть решения объявлена 20 мая 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 27 мая 2020 года.

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Р.С.Скрягина,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью Ремонтно-Строительная Компания «Лидер» (ИНН <***> , ОГРН <***>, дата государственной регистрации: 05.09.2008)

к администрации Дальнегорского городского округа (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата государственной регистрации: 31.10.2002)

о взыскании 22 909 рублей 56 копеек

при участии: представители сторон не явились

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительная компания «Лидер» обратилось в арбитражный суд к администрации Дальнегорского городского округа с иском о взыскании 22 909 рублей 56 копеек, составляющих сумму пени, начисленной на сумму долга за период с 14.02.2017 по 01.02.2019 на основании статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации, с учетом уточнения требований в порядке статьи 49 АПК РФ.

Ответчик отзыв на иск не представил, требования не оспорил.

Стороны надлежащим образом уведомленные о времени и месте проведения судебного заседания в соответствии со статьей 123 АПК РФ, своих представителей в судебное заседание не направили.

Рассмотрение дела было начато в предварительном заседании.

В порядке части 4 статьи 137 АПК РФ суд завершил подготовку дела, учитывая, что от сторон не поступило возражений относительно перехода к рассмотрению спора по существу, суд перешел к судебному разбирательству и проводит его в отсутствие представителей сторон в соответствии с частью 3 статьи 156 АПК РФ.

Как следует из материалов дела и установлено судом, согласно решению от 11.07.2018 принятого по делу № А51-17996/2017 Арбитражного суда Приморского края, оставленного без изменения постановлением от 12.10.2018 Пятого арбитражного апелляционного суда и постановлением от 21.01.2019 Арбитражного суда Дальневосточного округа с Дальнегорского городского округа в лице администрации Дальнегорского городского округа в пользу общества с ограниченной ответственностью Ремонтно-Строительная Компания «Лидер» взыскано 69 132 рубля 85 копеек, составляющих сумму долга за отпущенную тепловую энергию в незаселенные помещения №№: 207, 323-329, 331-334, 336, 404, 410, 510, 512, 513, 513/1, 515, 517, 518 общежития, расположенного по адресу: г.Дальнергорск, проспект 50 лет Октября, 36, функции по управлению которым Постановлением Администрации от 14.02.2011 №104-на переданы ООО Ремонтно-Строительная Компания «Лидер».

Согласно части 2 статьи 69 АПК РФ, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением от 11.07.2018, принятого по делу № А51-17996/2017, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Воспользовавшись своим правом на взыскание пени, начисленной на сумму долга, истцом заявлено требование о взыскании с ответчика 22 909 рублей 56 копеек, составляющих сумму пени, начисленной на сумму долга за период с 14.02.2017 по 01.02.2019.

В силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения, должник обязан уплатить кредитору определенную законом или договором неустойку (штраф, пеню).

В соответствии с частью 14 статьи 155 ЖК РФ лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Увеличение установленных настоящей частью размеров пеней не допускается.

Поскольку факт нарушения ответчиком сроков оплаты суммы основного долга подтверждается вступившим в силу решением от 11.07.2018, суд считает, что истец правомерно потребовал применения к должнику ответственности за просрочку денежного обязательства, в виде начисления пени.

Вместе с тем, проверив уточненный расчет пени, представленный истцом, суд установил, что истцом неверно применена ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации в размере 6,0%, действующая до 26.04.2020.

Суд, произведя собственный расчет, с применением ставки в размере 5,5%, действующей на дату принятия решения, установил, что за предъявленный истцом период (14.02.2017 по 01.02.2019) с ответчика подлежит взысканию пеня в размере 21 000 рублей 43 копейки.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины распределяются между сторонами пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

Взыскать с Дальнегорского городского округа в лице администрации Дальнегорского городского округа в пользу общества с ограниченной ответственностью Ремонтно-Строительная Компания «Лидер» 21 000 рублей 43 копейки, составляющих сумму пени, начисленной на сумму долга за период с 14.02.2017 по 01.02.2019.

В остальной части требований – отказать.

Взыскание пени производить с учетом Постановления Правительства Российской Федерации №424 от 02.04.2020 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Ремонтно-Строительная Компания «Лидер» в доход федерального бюджета государственную пошлину по иску в размере 167 рублей.

Исполнительные листы выдать по заявлению взыскателя после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.

Судья Р.С.Скрягин