Резолютивная часть решения от 8 ноября 2022 г. по делу № А63-13640/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А63-13640/2022
г. Ставрополь
08 ноября 2022 года
Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Кузьминой М.Н., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Репиной А.Н., рассмотрев в судебном заседании исковое заявление

администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края, г. Нефтекумск, ОГРН <***>, ИНН <***>,

к обществу с ограниченной ответственностью «Вектор», г. Ставрополь, ОГРН <***>, ИНН <***>,

о взыскании штрафа за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту от 11.11.2019 № 01216000094190001720001 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство разводящего газопровода в п. Левобалковский Нефтекумского городского округа Ставропольского края» для обеспечения муниципальных нужд Нефтекумского городского округа Ставропольского края в размере 5 000 руб., пени за нарушение срока выполнения работ по муниципальному контракту от 11.11.2019 № 01216000094190001720001 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство разводящего газопровода в п. Левобалковский Нефтекумского городского округа Ставропольского края» для обеспечения муниципальных нужд Нефтекумского городского округа Ставропольского края в размере 68 905 руб.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Вектор», г. Ставрополь, ОГРН <***>, ИНН <***>, в пользу администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края, г. Нефтекумск, ОГРН <***>, ИНН


<***>, штрафа за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту от 11.11.2019 № 01216000094190001720001 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство разводящего газопровода в п. Левобалковский Нефтекумского городского округа Ставропольского края» для обеспечения муниципальных нужд Нефтекумского городского округа Ставропольского края в размере 5 000 руб., пени за нарушение срока выполнения работ по муниципальному контракту от 11.11.2019 № 01216000094190001720001 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство разводящего газопровода в п. Левобалковский Нефтекумского городского округа Ставропольского края» для обеспечения муниципальных нужд Нефтекумского городского округа Ставропольского края в размере 68 905 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Вектор», г. Ставрополь, ОГРН <***>, ИНН <***>, в доход федерального бюджета 2 956 руб. государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья М.Н.Кузьмина

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 11.11.2021 7:29:16

Кому выдана Кузьмина Маргарита Николаевна