СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 11 июня 2020 г. по делу № А50-4839/2020

Арбитражный суд Пермского края (АС Пермского края) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

141_3004944

Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(
Резолютивная часть решения)

Дело № А50-4839/2020
11 июня 2020 г.
г. Пермь

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Пономарева Г.Л., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи

ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительная компания «Арсенал» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Краевому государственному бюджетному учреждению «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании неустойки,

руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.

Взыскать с Краевого государственного бюджетного учреждения «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края

(ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительная компания «Арсенал»

(ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку в сумме

1 319 638 руб. 13 коп.; судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 26 196 руб.

Вернуть из федерального бюджета РФ обществу с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительная компания «Арсенал»

(ОГРН <***>, ИНН <***>) государственную пошлину в сумме

2 608 руб., уплаченную по платежному поручению от 27.02.2020 № 2 на сумму 28 804 руб.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме).

Судья Г.Л. Пономарев