СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 12 мая 2020 г. по делу № А50-30237/2019

Арбитражный суд Пермского края (АС Пермского края) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

100421_2962345

Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

город Пермь

12.05.2020 года Дело № А50-30237/19 Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Султановой Ю.Т., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Стерховой А.С., рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Альянс» (ОГРН 1095904018550, ИНН 5904220094)

к ответчику: индивидуальному предпринимателю Володину Ивану Александровичу (ОГРНИП 318595800042412; ИНН 595602636812)

о взыскании неустойки в размере 792 708,60 руб., аванса в размере 330 000 руб.,

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Володина Ивана Александровича (ОГРНИП 318595800042412; ИНН 595602636812) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Альянс» (ОГРН 1095904018550, ИНН 5904220094) неустойку в размере 792 708,60 руб., аванс в размере 330 000 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 24 227 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения арбитражного суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда www.17aas.arbitr.ru.

Судья Ю.Т. Султанова