Резолютивная часть решения от 16 ноября 2020 г. по делу № А12-19093/2020

Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А12-19093/2020
г. Волгоград
16 ноября 2020 года
Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Сейдалиевой А.Т.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гобозовой Н.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества "Карбонат" (347091, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) к муниципальному казнённому предприятию "Дорожное Ремонтно-Строительное Управление № 1" (400057 <...> , ОГРН <***>, ИНН <***>), муниципальному образованию-городской округ город-герой Волгоград в лице Администрации Волгограда (400066, город Волгоград, улица им Володарского, дом 5, ОГРН <***>, ИНН <***>), Департаменту городского хозяйства администрации Волгограда (400001, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки, при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Департамента финансов администрации Волгограда,

при участии в судебном заседании: от ОА «Карбонат» – не явился, извещен,

от МКП "Дорожное Ремонтно-Строительное Управление № 1" – ФИО1, по доверенности от 22.09.2020,

от Администрации Волгограда – Заставная А.Е. по доверенности от 15.11.2019,

от Департамента городского хозяйства администрации Волгограда – ФИО1, по доверенности от 23.09.2019,

от Департамента финансов администрации Волгограда – ФИО2, по доверенности от 04.06.2020,

Руководствуясь статьями 110, 169 - 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с муниципального казнённого предприятия "Дорожное Ремонтно- Строительное Управление № 1", а при недостаточности имущества предприятия, с муниципального образования городской округ - город-герой Волгоград в лице департамента городского хозяйства администрации Волгограда за счет средств казны городского округа город-герой Волгоград в пользу акционерного общества "Карбонат" неустойку в сумме 959 170 руб. 90 коп., судебные расход по оплате юридических услуг в размер 5 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 21 533 руб.

В части требований предъявленных к администрации Волгограда отказать.

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый Арбитражный Апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской области.

Судья А.Т. Сейдалиева