Резолютивная часть решения от 29 мая 2019 г. по делу № А82-19601/2018

46/2019-63339(1)

Арбитражный суд Ярославской области 150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28

http://yaroslavl.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А82-19601/2018
г. Ярославль
29 мая 2019 года
Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Фирсова А.Д.,

при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1, рассмотрев в судебном заседании исковое заявление

общества с ограниченной ответственностью «Легис плюс» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к закрытому акционерному обществу «Проектно-строительная компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 1083415,27 рублей

и встречному иску закрытого акционерного общества «Проектно-строительная компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Легис плюс» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 86918,44 рублей

третьи лица: общество с ограниченной ответственностью «Перспектива» (ИНН <***>, ОГРН <***>), общество с ограниченной ответственностью «УМиАТ-50 МКТ» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

при участии от истца – ФИО2 по доверенности, генеральный директор ФИО3 от ответчика – Портер А.А. по доверенности от 16.11.2018

от третьего лица ООО «УМиАТ-50 МКТ»- ФИО2 по доверенности от иных лиц – не явились

руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Принять отказ общества с ограниченной ответственностью «Легис плюс» от требований в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 277051,27 рублей. Производство по делу в данной части прекратить.

Взыскать с закрытого акционерного общества «Проектно-строительная компания» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Легис плюс» неустойку в размере 772800 рублей, в счет возмещения расходов по оплате государственной пошлины взыскать 18331 рубль.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Легис плюс» в пользу закрытого акционерного общества «Проектно-строительная компания» денежные средства в размере 86918,44 рублей, в счет возмещения расходов по оплате государственной пошлины 3477 рублей.

Произвести зачет взаимных встречных требований сторон, после чего с закрытого акционерного общества «Проектно-строительная компания» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Легис плюс» подлежит взысканию неустойка в размере

685881,56 рублей, в счет возмещения расходов по оплате государственной пошлины подлежит взысканию 14854 рубля.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Легис плюс» излишне уплаченную государственную пошлину в размере 4706 рублей.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

Судья Фирсов А.Д.