Резолютивная часть решения от 22 апреля 2022 г. по делу № А56-987/2020Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области (АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки 4342/2022-233985(1) Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 22 апреля 2022 года. Дело № А56-987/2020 Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд р е ш и л : первоначальный иск удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Еврохим-Проект» в пользу общества с ограниченной ответственностью Генподрядная компания «ТОМС» 12 000 200 руб. долга, 1 447 182 руб. неустойки, 85 476 руб. 80 коп. расходов по уплате государственной пошлины и 84 192 руб. расходов на оплату услуг представителя. В удовлетворении первоначального иска в остальной части отказать. Встречный иск удовлетворить. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Генподрядная компания «ТОМС» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Еврохим-Проект» 3 806 252 руб. 71 коп. неустойки. Произвести зачет встречных однородных требований. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Еврохим-Проект» в пользу общества с ограниченной ответственностью Генподрядная компания «ТОМС» 9 768 767 руб. 09 коп. денежных средств. Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия. Судья Бутова Р.А. Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 22.12.2021 8:08:26 Кому выдана Бутова Руслана Александровна Суд:АС Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. (подробнее)Истцы:ООО ГЕНПОДРЯДНАЯ КОМПАНИЯ "ТОМС" (подробнее)Ответчики:ООО "Еврохим-Проект" (подробнее)Иные лица:МИФНС России №16 по Санкт-Петербургу (подробнее)Судьи дела:Бутова Р.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
