СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 30 августа 2017 г. по делу № А59-2355/2017

Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

7_687886

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть)

Дело № А59-2355/2017
г. Южно-Сахалинск
30 августа 2017 года
Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи

Мисилевич П.Б., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Юсовой А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску муниципального казенного учреждения городского округа «Город Южно- Сахалинск» «Управление капитального строительства» (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул.Невельская, д.31, г.Южно-Сахалинск, Сахалинская область, 693000) к обществу с ограниченной ответственностью «Строительное управление 27» (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Ленина, д.19, офис 301, г.Хабаровск, Хабаровский край, 6801000) о взыскании пени за просрочку сдачи результата работ в размере 1 846 684 рублей 80 копеек по муниципальному контракту от 29.08.2014 № 032-130-14,

при участии: от истца –ФИО1, доверенность от 22.02.2017 № 04/17, от ответчика - представитель не явился, извещен,

Руководствуясь ст. ст. 167-170,176 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление 27» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу муниципального казенного учреждения городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства» (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку в размере

1 796 744 рубля 40 копеек.

В удовлетворении исковых требований в остальной части – отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление 27» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета 30 616 рублей государственной пошлины.

Взыскать с муниципального казенного учреждение городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета 815 рублей государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его изготовления в полном объеме, через Арбитражный суд Сахалинской области.

Судья П.Б. Мисилевич