Резолютивная часть решения от 15 октября 2024 г. по делу № А84-7718/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А84-7718/2024
15 октября 2024 г.
г. Севастополь


Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Севастополя

РЕШИЛ:

Исковые требования по заявлению от 16.08.2024 № 6466/03-05-02-0108/02/24 удовлетворить.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Региональная строительная компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>, г. Москва) в течение 10 (Десять) календарных дней с момента вступления в силу судебного акта по настоящему делу заключить с Государственным казенным учреждением города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, г. Севастополь) дополнительное соглашение к государственному контракту от 26.11.2020 № 29204007681200000450/4- СМР/2020 в следующей редакции:

Пункт 13.4 Контракта изложить в следующей редакции: «13.4 В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11 августа 2014 г. № 790 «Об утверждении федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года» за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, размер неустойки (пени) составляет, в случае:

Код доступа к материалам дела:

– нарушения срока получения положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по объекту - в размере 0,5 процента стоимости контракта, но не более 500 тыс. рублей за каждый день просрочки;

– нарушения срока ввода объекта в эксплуатацию – в размере 0,5 процента стоимости контракта, но не более 2000 тыс. рублей за каждый день просрочки;

– нарушения иных сроков строительства объекта (реализации мероприятия) – в размере от 0,1 до 0,3 процента стоимости контракта, но не более 300 тыс. рублей за каждый день просрочки».

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Региональная строительная компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>, г. Москва) в федеральный бюджет государственную пошлину в сумме 6 000 (Шесть тысяч) рублей.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца с момента его вынесения в Двадцать первый Арбитражный апелляционный суд. Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд города Севастополя.

Судья Р.А. Ражков