Резолютивная часть решения от 14 сентября 2022 г. по делу № А63-10626/2021

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А63-10626/2021
г. Ставрополь
14 сентября 2022 года
Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Ващенко А.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Чапуговой В.С., рассмотрел в заседании суда исковое заявление

индивидуального предпринимателя ФИО1, г. Ставрополь, ОГРНИП 318265100031060,

к обществу с ограниченной ответственностью специализированному застройщику «Метропольстрой», г. Ставрополь, ОГРН <***>,

о взыскании задолженности по договору подряда в размере 156 893,76 руб., неустойки в размере 54 741,77 руб., всего 211 635,53 руб.,

и встречное исковое заявление

общества с ограниченной ответственностью специализированного застройщика «Метропольстрой», г. Ставрополь, ОГРН <***>,

к индивидуальному предпринимателю ФИО1, г. Ставрополь ОГРНИП 318265100031060,

о взыскании неустойки за нарушение срока выполнения работ в размере 1 114 015 руб.,

при участии в судебном заседании представителя истца по первоначальному иску ФИО2 по доверенности от 02.07.2021 и индивидуального предпринимателя Хорошего М.В., представителей ответчика по первоначальному иску ФИО3 по доверенности от 28.07.2021 и ФИО4 С.М.К. по доверенности от 24.08.2022, экспертов ФИО5, ФИО6

Руководствуясь статьями 167, 168, 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

заявление индивидуального предпринимателя ФИО1 об уточнении первоначальных исковых требований удовлетворить.

Заявление общества с ограниченной ответственностью специализированного застройщика «Метропольстрой» об уточнении встречных исковых требований удовлетворить частично.

Первоначальные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью специализированного застройщика «Метропольстрой», г. Ставрополь, ОГРН <***>, в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1, г. Ставрополь ОГРНИП 318265100031060, задолженность в размере 156 895, 76 руб., неустойку в размере 37 027, 40 руб., всего 193 923,

16 руб., расходы на проведение судебной экспертизы в размере 82 466, 86 руб., расходы на оплату услуг представителя в размере 32 070, 44 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 5 662 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью специализированного застройщика «Метропольстрой», г. Ставрополь, ОГРН <***>, государственную пошлину в размере 966 руб. в доход федерального бюджета.

В части взыскания неустойки в размере 14 562, 35 руб. отказать.


Заявление в части взыскания судебных расходов в размере 17 929, 56 руб. оставить без удовлетворения.

В удовлетворении встречного иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью специализированного застройщика «Метропольстрой», г. Ставрополь, ОГРН <***>, государственную пошлину в размере 6 314 руб. в доход федерального бюджета.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья А.А. Ващенко