СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 21 февраля 2023 г. по делу № А40-220465/2022

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

43_34842416

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru

именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е ( в порядке ст. 176 АПК РФ)

21. 02. 2023 года. Дело № А40-220465/22-43-1710 Арбитражный суд г. Москвы

в составе председательствующего Романова О.В., единолично, протокол судебного заседания вёл секретарь судебного заседания Фёдоров А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Казённого предприятия города Москвы " Управление гражданского строительства " (ОГРН <***>)

к ООО " НЕБОСКРЕБ ГРУПП " (ОГРН <***>) о взыскании 39 254 725 руб. 37 коп. – неустойки,

с участием представителей: от истца – ФИО1, доверенность № КП-6200/д от 27.12.2022 г., от ответчика – ФИО2, доверенность № 3 от 16.11.2022 г.

Руководствуясь статьями 41, 65, 66, 71, 75, 81, 110, 112, 155, 159, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Ходатайство ответчика о применении судом ст. 333 ГК РФ, оставить без удовлетворения.

Взыскать с ООО " НЕБОСКРЕБ ГРУПП " (ОГРН <***>) в пользу Казённого предприятия города Москвы " Управление гражданского строительства " (ОГРН <***>) 39 254 725 руб. 37 коп. – неустойки и расходы по уплате госпошлины в сумме 209 000 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

Судья О.В. Романов