СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 11 сентября 2023 г. по делу № А57-24491/2022

Арбитражный суд Саратовской области (АС Саратовской области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

1032/2023-245291(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-24491/2022
город Саратов
11 сентября 2023 года
Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Первоначальный иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АРМИДА» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «МОНСОЛ РУС» (ОГРН <***>, ИНН <***>) задолженность по оплате основного долга по договору подряда № 30-04/2021/СП от 30.04.2021 в размере 2 640 123 руб. 93 коп., договорную неустойку в размере 132 006 руб. 20 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 19 771 руб. 76 коп., а всего – 2 791 901 руб. 89 коп.

В удовлетворении остальной части первоначальных исковых требований отказать. Встречный иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МОНСОЛ РУС» (ОГРН <***>, ИНН <***>)в пользу общества с ограниченной ответственностью «АРМИДА» (ОГРН <***>, ИНН <***>)неустойку за просрочку выполнения второго этапа работ по договору подряда № 30-04/2021/СП от 30.04.2021за период с 02.10.2022 по 11.02.2023 в размере 908 833 руб. 33 коп.; неустойку за просрочку выполнения третьего этапа работ по договору подряда № 30-04/2021/СП от 30.04.2021за период с 02.10.2022 по 11.02.2023 года в размере 110 833 руб. 33 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 13 251 руб. 92 коп., а всего 1 032 918 руб. 58 коп.

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований отказать.

Произвести зачет первоначальных и встречных исковых требований.

В результате зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АРМИДА» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «МОНСОЛ РУС» (ОГРН <***>, ИНН <***>) денежные средства в размере 1 758 983 руб. 31 коп.

Решение арбитражного суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме через Арбитражный суд Саратовской области.

Судья арбитражного суда Саратовской области

ФИО1

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 07.07.2023 3:07:00

Кому выдана ФИО1