Резолютивная часть решения от 23 апреля 2019 г. по делу № А33-33398/2018

Арбитражный суд Красноярского края (АС Красноярского края) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда



1165/2019-107196(1)


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ


22 апреля 2019 года

по делу А33-33398/2018 Красноярск

23 апреля 2019 года

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Руководствуясь статьями 110, 167170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:


Иск акционерного общества «Управляющая строительная компания «Новый Город» удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СК Витраж» (ИНН <***>, г. Ачинск) в пользу акционерного общества «Управляющая строительная компания «Новый Город» (ИНН <***>, г. Красноярск) 119 670,71 руб. неустойки, а также 4 587,30 руб. судебных расходов по государственной пошлине.

В удовлетворении иска в остальной части отказать. Иск общества с ограниченной ответственностью «СК Витраж» удовлетворить.

Взыскать с акционерного общества «Управляющая строительная компания «Новый Город» (ИНН <***>, г. Красноярск) в пользу общества с ограниченной ответственностью «СК Витраж» (ИНН <***>, г. Ачинск) 66 776,72 руб. неустойки, а также 2 671 руб. судебных расходов по государственной пошлине.

Произвести зачет требований по первоначальному исковому заявлению и встречному исковому заявлению, взыскать в результате зачета встречных требований с общества с ограниченной ответственностью «СК Витраж» (ИНН <***>, г. Ачинск) в пользу акционерного общества «Управляющая строительная компания «Новый Город» (ИНН <***>, г. Красноярск) 52 893,99 руб. неустойки, а также 1 916,30 руб. судебных расходов по государственной пошлине.

Возвратить акционерному обществу «Управляющая строительная компания «Новый Город» (ИНН <***>, г. Красноярск) из федерального бюджета 7 113 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению № 2376 от 03.09.2018.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд.

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья А.А. Горбатова



Суд:

АС Красноярского края (подробнее)

Истцы:

АО "Управляющая строительная компания "Новый город" (подробнее)

Ответчики:

ООО "СК ВИТРАЖ" (подробнее)

Судьи дела:

Горбатова А.А. (судья) (подробнее)