Резолютивная часть решения от 26 сентября 2017 г. по делу № А14-1814/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

г. Воронеж Дело № А14-1814/2017 «26» сентября 2017 г.

Арбитражный суд Воронежской области в составе: судьи Семенова Г.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное предприятие 36», г. Воронеж (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к акционерному обществу «Северо-Западное производственно-геологическое объединение», г. Санкт-Петербург (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании неустойки по договорам N 15-Р от 30.09.2013, N 19-Р от 05.11.2013 и по встречному исковому заявлению акционерного общества «Северо-Западное производственно-геологическое объединение», г. Санкт-Петербург (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное предприятие 36», г. Воронеж (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании задолженности по договорам N 15-Р от 30.09.2013, N 19-Р от 05.11.2013

при участии в судебном заседании:

от ООО СМП 36»: ФИО2, представитель, доверенность от 01.11.2016; ФИО3, представитель по доверенности от 14.08.2017;

от АО «Северо-Западное ПГО»: ФИО4, представитель по доверенности № 41 от 14.04.2017; ФИО5, представитель по доверенности № 62 от 04.08.2017,

руководствуясь статьями 65, 102, 110, 163, 167-171, 180, 181, АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

1. Исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное предприятие 36», г. Воронеж (ОГРН <***>, ИНН <***>) удовлетворить частично.

Взыскать с акционерного общества «Северо-Западное производственно- геологическое объединение», г. Санкт-Петербург (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью

«Строительно-монтажное предприятие 36», г. Воронеж (ОГРН <***>, ИНН <***>) 4 280 000 руб. неустойки по договорам N 15-Р от 30.09.2013, N 19-Р от 05.11.2013.

В остальной части исковых требований общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное предприятие 36», г. Воронеж (ОГРН <***>, ИНН <***>) отказать.

2. Исковое заявление акционерного общества «Северо-Западное производственно-геологическое объединение», г. Санкт-Петербург (ОГРН <***>, ИНН <***>) удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно- монтажное предприятие 36», г. Воронеж (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу акционерного общества «Северо-Западное производственно-геологическое объединение», г. Санкт-Петербург (ОГРН <***>, ИНН <***>) 700 000 руб. задолженности по договору N 19-Р от 05.11.2013. и 5 043, 59 руб. расходов по государственной пошлине.

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.

3. В соответствии с абзацем 2 части 5 статьи 170 АПК РФ произвести зачет взысканных сумм в размере 700 000 руб. и 5 043, 59 руб. неустойки к задолженности и судебным расходам.

4. Взыскать с акционерного общества «Северо-Западное производственно- геологическое объединение», г. Санкт-Петербург (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное предприятие 36», г. Воронеж (ОГРН <***>, ИНН <***>) 3 573 666, 41 руб. неустойки по договорам N 15-Р от 30.09.2013, N 19-Р от 05.11.2013.

Взыскать с акционерного общества «Северо-Западное производственно- геологическое объединение», г. Санкт-Петербург (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход Федерального бюджета 101 999 руб. государственной пошлины

Для принудительного взыскания денежных средств, указанных в пункте 4 резолютивной части решения, выдать исполнительные листы после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд и в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Центрального округа путем подачи жалобы, через арбитражный суд, принявший решение.

Судья Арбитражного суда Воронежской области Г.В. Семенов