Резолютивная часть решения от 12 ноября 2020 г. по делу № А84-4120/2019Арбитражный суд города Севастополь (АС города Севастополь) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 1009_150246 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть дело № А84-4120/19 12 ноября 2020 года город Севастополь Руководствуясь статьями 110, 132, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд Первоначальный иск Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» (ОГРН <***>, ИНН <***>) удовлетворить. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Кариатида» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку в размере 718 074,61 рубля. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Кариатида» (ИНН <***>, ОГРН <***>, Ивановская область) в доход федерального бюджета 17 361 рубль госпошлины. Встречный иск Общества с ограниченной ответственностью «Кариатида» удовлетворить частично. Взыскать с Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Кариатида» (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку в размере 284 852,67 рублей, а также расходы по оплате госпошлины в размере 6 796 рублей. В остальной части встречный иск оставить без удовлетворения. Произвести зачёт неустойки, в результате которого взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Кариатида» (ИНН <***>, ОГРН <***>, Ивановская область) в пользу Государственного казённого учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, г. Севастополь) неустойку в размере 433 221,94 рубля. Настоящее решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд города Севастополя. Судья А.С. Погребняк Код доступа к материалам дела: Суд:АС города Севастополь (подробнее)Истцы:Государственное бюджетное учреждение "Дирекция капитального строительства" (подробнее)Ответчики:ООО Кариатида (подробнее)Судьи дела:Погребняк А.С. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
