Резолютивная часть решения от 12 января 2023 г. по делу № А08-6030/2022

210100136_4085784



АРБИТРАЖНЫЙ СУД

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 Сайт: http://belgorod.arbitr.ru

Именем Российской Федерации резолютивная часть Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-6030/2022
г. Белгород
12 января 2023 года
Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Дробышева Ю. Ю., при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Муниципального образования городской округ "Город Белгород" в лице муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ООО "Автодорстрой-подрядчик" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании пени в сумме 176 685,39 руб. за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту от 16.07.2021 № Т.2021.048, пени в сумме 212 065,20 руб. за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту от 11.05.2021 № Т.2021.017, пени в сумме 20 682 руб. за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту от 16.07.2021 № Т.2021.049, и по встречному исковому заявлению о взыскании пени в размере 178 228,58 руб.,

при участии в судебном заседании:

от истца-ответчика: ФИО2 – представитель по доверенности № 41-59/06-2022 от 27.07.2020;

от ответчика-истца: ФИО3 – представитель по доверенности от 01.02.2022.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление МО городской округ «Город Белгород» в лице МКУ «УКС»

Администрации г. Белгорода к ООО «Автодорстрой-подрядчик» удовлетворить частично,

взыскать с ООО «Автодорстрой-подрядчик»:

- 212 065,20 руб. пени за просрочку исполнения обязательств по муниципальному

контракту от 11.05.2021 № Т.2021.017.

Взыскать с ООО «Автодорстрой-подрядчик» в доход федерального бюджета 7241

руб. государственной пошлины. В оставшейся части иска, отказать.

Встречные исковые требования ООО «Автодорстрой-подрядчик» удовлетворить.


Взыскать с МО городской округ «Город Белгород» в лице МКУ «УКС» Администрации г. Белгорода в пользу ООО «Автодорстрой-подрядчик» 184 575, руб. пени, в том числе:

- 118 779,03 руб. пени за несвоевременную оплату выполненных работ по муниципальному контракту от 16.07.2021 № Т.2021.048;

- 7 283,59 руб. пени за несвоевременную оплату выполненных работ по муниципальному контракту от 11.05.2021 № Т.2021.017;

- 52 165,96 руб. пени за несвоевременную оплату выполненных работ по муниципальному контракту от 16.07.2021 № Т.2021.049., 6 347 руб. расходов на оплату госпошлины.

Произвести зачет взаимных требований.

По результатам произведённого расчета взыскать с ООО «Автодорстрой- подрядчик» в пользу МО городской округ «Город Белгород» в лице МКУ «УКС» Администрации г. Белгорода 34 730, 62 руб.

ООО «Автодорстрой-подрядчик» выдать справку на возврат из федерального бюджета 4347руб. государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать по заявлению взыскателя после вступления решения в законную силу.

Решение суда может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.

Судья Ю.Ю. Дробышев