Решение от 23 января 2023 г. по делу № А40-204675/2022

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-204675/22-15-1573
23 января 2023 г.
г. Москва



Резолютивная часть решения объявлена «18» января 2023 года.

Решение в полном объеме изготовлено «23» января 2023 года.

Арбитражный суд в составе: судьи Ведерникова М.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОНИКС ГРУПП" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РДП" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

о взыскании денежных средств

и приложенные к исковому заявлению документы,

при участии представителей сторон:

от истца – ФИО2 по дов. б/н от 02.09.2021 г., диплом

от ответчика – не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

ООО "ПРОНИКС ГРУПП" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ООО "РДП" (далее – ответчик) о взыскании основного долга по Договору №10-17 от 01.04.2017г. в размере 1 813 624,37 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.06.2021 по 30.11.2022 в размере 253 360,84 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами с 01.12.2022 по день фактической оплаты, судебных расходов в размере 150 000 руб.

Истец требования поддержал в полном объеме по доводам изложенным в исковом заявлении.

Представитель ответчика, извещенный надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства в судебное заседание не явился, мотивированного отзыва на исковое заявление, каких-либо иных доказательств в обоснование своей позиции в материалы дела также не представил.

Суд, с учетом мнения Истца, считает возможным рассмотреть спор в отсутствие представителя ответчика в порядке ст.ст. 123, 136, 156 АПК РФ по имеющимся в материалах дела доказательствам.

Суд, исследовав материалы дела, изучив доказательства в их совокупности и взаимосвязи, считает, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 01.04.2017 года между ООО «РДП» (далее по тексту- Заказчик) и ООО «Проникс Групп» (далее по тексту- Подрядчик) Договор подряда №10-17 (далее по тексту- Договор от 01.04.2017 г.), в соответствии с п. 1.1. Договор от 01.04.2017 г. Заказчик поручает и обязуется оплачивать, а Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с Техническим заданием (Приложением №1 к настоящему Договору) Заданием на проектирование (Исполнитель разрабатывает и передаёт на утверждение Заказчику в течение 10 рабочих дней от даты получения всех исходных данных для выполнения стадии «ПД») функции Проектировщика по объекту «Жилой дом по адресу: г. Москва, р-н Фили- Давыдково, кв. 71, корп. 18» (Далее Объект).

В соответствии с условиями Договора от 01.04.2017 г. Исполнитель обязан:

2.1.1.Организовать приемку от Заказчика документации по Объекту в соответствии с п. 3.1.2, настоящего договора, с подписанием акта приема-передачи, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.

2.1.2.Обеспечить сбор исходных данных и составление Задания на проектирование(утверждается отдельно и после подписания Сторонами становится неотъемлемой частью настоящего Договора).

2.1.3.Осуществлять разработку проектно-сметной документации стадий «Проектная документация» и «Рабочая документация» в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87, нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации, требованиями строительных регламентов и СНиП и требованиями ГОСТ Р 21.1101-09 «Основные требования к проектной и рабочей документации», а также Техническим заданием (Приложение № 1к настоящему Договору), Заданием на проектирование, и полученным Исходным данным.

2.1.4.Принимать своевременные меры и осуществлять контроль за устранением выявленных Заказчиком дефектов в проектной документации, ее пересмотр (в случае необходимости) и недопущение необоснованного увеличения сметной стоимости и сроков строительства.

2.1.5.Обеспечить комплектность разработанной проектной документации в соответствии с Заданием на проектирование ее согласование в установленном порядке и передачу разработанной документации стадии «Проектная документация» в органы Мосгосэкспертизы. Обеспечить снятие/устранение замечаний органов Мосгосэкспертизы и получение положительного заключения Мосгосэкспертизы на проектно-сметную документацию.

2.1.6.На основании выданной Заказчиком доверенности передать по накладной законченную и оформленную в установленном порядке проектно-сметную документацию в 4-х (четырех) экземплярах на бумажном носителе, и в 1-м (одном) экземпляре в электронном виде.

2.1.7.На основании принятой по накладной документации направить Заказчику Акт выполненных проектных работ.

В соответствии с условиями Договора от 01.04.2017 г. Заказчик обязан:

3.1.1.Осуществлять своевременное финансирование работ по настоящему Договору в соответствии с Графиком финансирования (Приложение № Зк Договору).

3.1.2.Передать Исполнителю по акту приема-передачи всю имеющуюся исходно-разрешительную документацию, утвержденное техническое задание, другие технические, правовые и распорядительные документы, необходимые для выполнения Исполнителем своих обязанностей по Договору в течение 5 (Пяти)рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.

3.1.3.По запросу Исполнителя выдавать ему доверенности, необходимые для совершения действий, предусмотренных Договором.

3.1.4.Оказывать содействие Исполнителю во взаимоотношениях с государственными органами, органами местного самоуправления и организациями всех форм собственности при решении вопросов, связанных с исполнением настоящего договора.

3.1.5.Производить оплату фактически выполненных Исполнителем работ, оформленных соответствующим Актом приемки-сдачи работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения. В случае отсутствия обоснованных возражений по истечении этого срока работы (услуги) считаются принятыми и подлежат оплате.

3.1.6.Производить оплату услуг (работ) государственных и специализированных организаций за проведение согласований, предоставление услуг на основании счетов на оплату.

В соответствии с условиями Договора от 01.04.2017 г. порядок расчёта Стороны согласовали следующим образом:

4.2.Заказчик выплачивает Исполнителю авансы в соответствии с Графиком финансирования (Приложение № 3 к Договору).

4.3.Оставшуюся после перечисления аванса часть стоимости работ (по каждому из этапов работ) Заказчик оплачивает в течение 5-ти банковских дней с момента подписания Акта приемки выполненных работ. Оплата осуществляется только в случае предоставления Исполнителем Заказчику надлежащим образом оформленных оригинала счета, счета-фактуры и накладной на переданную документацию. В случае, если Исполнитель составил и выставил счет-фактуру с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, он обязан произвести замену такого счета-фактуры в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика.

В соответствии с условиями Договора от 01.04.2017 г. ответственность Заказчика:

5.1.Каждая из Сторон должна выполнять свои обязанности надлежащим образом в соответствии с требованиями настоящего Договора, а также оказывать другой Стороне всевозможное содействие в выполнении ее обязанностей. За неисполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями Договора.

В соответствии с условиями Договора от 01.04.2017 г. Стороны согласовали сроки выполнения работ:

7.2.Сроки выполнения работ определяются в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №4) к настоящему Договору. Сроки выполнения работ по настоящему договору могут быть скорректированы путем подписания дополнительного соглашения.

19.09.2017 г. между Сторонами подписывается Дополнительное Соглашением №1 к Договору подряда №10-17 от 01.04.2017 г. (далее по тексту- Дополнительное соглашение № 1), в соответствии п. 1 Дополнительного соглашения № 1, Стороны согласовали выполнение Подрядчиком неучтённых Договором подряда № 10-17 работ, в связи с чем Заказчик поручает, а Подрядчик берёт на себя обязательства выполнить дополнительные работы по разработке разделов «демонтаж наружного освещения», «проект организации строительства на слаботочные сети», «технологический регламент на слаботочные сети», « демонтаж на слаботочные сет» по объекту «Жилой дом по адресу: г. Москва, р-н Фили-Давыдково, кв. 71, корп. 18» (Далее Объект).

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения № 1 Стороны согласовали цену и порядок оплаты выполненных работ:

п. 2 Стоимость дополнительных работ, указанных в п. 1 Соглашения, составляет 300 ООО, 00 руб. (триста тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 18% 45 762,71 руб. (сорок пять тысяч семьсот шестьдесят два рубля семьдесят одна копейка). Оплата выполненных работ производится на основании акта сдачи- приёмки выполненных работ, путём перечисления причитающейся к выплате суммы на расчётный счёт Подрядчика в течении 5- ти рабочих дней после подписания акта сдачи- приёмки выполненных работ.

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения № 1 Стороны согласовали срок выполнения работ:

п. 3 Подрядчик приступить к работам, предусмотренным настоящим Соглашением, на следующий день после подписания Соглашения и сдать результат выполненных работ Заказчику в течение 25 рабочих дней с момента передачи Подрядчику исходных данных.

В соответствии с п. 4 Дополнительного соглашения № 1: Во всём остальном, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются Договором и нормами действующего законодательства РФ.

29.09.2020 г. между Сторонами подписывается Дополнительное Соглашение № 3 к Договору подряда №10-17 от 01.04.2017 г. (далее по тексту - Дополнительное соглашение № 3), в соответствии п. 1 Дополнительного соглашения № 3 Стороны согласовали выполнение Исполнителем неучтённых Договором подряда № 10-17 работ, в связи с чем Генподрядчик поручает, а Исполнитель берёт на себя обязательства выполнить дополнительные работы (далее- «Работы») по корректировке проекта наружного освещения на стадиях «П» и «РД» по объекту «Жилой дом по адресу: г. Москва, р-н Фили-Давыдково, кв. 71, корп. 18» (Далее Объект).

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения № 3 Стороны согласовали цену и порядок оплаты выполненных работ:

п. 2 Общая стоимость Работ составляет 250 000, 00 руб. (Двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) в т.ч. НДС 20%-41 666,67 руб. (Сорок одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть рублей 67 копеек).

п. 3 Оплата выполненных работ на стадии «РД» в сумме 100 000,00 руб. (сто тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20%- 16 666,67 руб. (шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей 67 копеек) производится на основании акта сдачи- приёмки выполненных работ на стадии «РД», путём перечисления причитающиеся к выплате суммы на расчётный счёт Исполнителя в течении 5-ти рабочих дней после принятия работ по стадии «РД» Московским фондом реновации и жилой застройки и подписания Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ.

Оплата выполненных работ на стадии «П» в сумме 150 000,00 руб. (сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20% - 25 000,00 руб. (двадцать пять тысяч рублей 00 копеек) производится на основании акта сдачи- приёмки выполненных работ на стадии «П», путём перечисления причитающиеся к выплате суммы на расчётный счёт Исполнителя в течении 5-ти рабочих дней после получения положительного заключения экспертизы по выполненным работам стадии «П», принятия работ Московским фондом реновации и жилой застройки и подписания Сторонами акта сдачи- приёмки выполненных работ.

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения № 3 Стороны согласовали срок выполнения работ: п. 4 Подрядчик приступить к работам, предусмотренным настоящим Соглашением, на следующий день после подписания Соглашения и сдать результат выполненных работ Генпроектировщику в течение 30 рабочих дней с даты подписания Соглашения.

В соответствии с п. 5 Дополнительного соглашения № 3: Во всём остальном, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются Договором и нормами действующего законодательства РФ.

В соответствии с условиями Договора от 01.04.2017 г. Исполнитель освобождается от ответственности:

5.2. Исполнитель освобождается от ответственности за увеличение сроков работ по договору в случаях: - если сроки проектирования перенесены по согласованию сторон; - неполного и несвоевременного финансирования выполнения работ/оказания услуг со стороны Заказчика; - несвоевременной передачи Заказчиком запрашиваемых Исполнителем документов, необходимых для выполнения условий договора.

Исполнитель освобождается от ответственности за увеличение сроков работ по договору в силу следующего, что подтверждается документами (письмами).

В соответствии с п. 4.2. Договора№ 10-17 от 01.04.2017 г. Заказчик выплачивает Исполнителю авансы в соответствии с Графиком финансирования (Приложение № 3 к Договору).

В соответствии с графиком выполнения работ (Приложение № 4 к Договору Исполнитель должен придерживаться Сроков Окончания работ при условии оплаты Аванса в срок до 10.04.2017 г.

Договор № 10-17 подписан сторонами 01.04.2017 г. в соответствии с Графиком финансирования (Приложение № 3 к Договору) Авансы по первому и второму этапам работы выплачивается в течение 5 банковских дней с момента подписания договора. Аванс за первый этап работы в сумме 366 399 (триста шестьдесят шесть тысяч триста девяносто девять) руб. 06 коп. Заказчик заплатил с нарушением сроков оплаты Исполнителю на основании платёжного поручения № 349 от 26.05.2017, должен был в соответствии с договором оплатить не позднее 10.04.2017 г..

Аванс за второй этап работы в сумме 424 087 (четыреста двадцать четыре тысячи восемьдесят семь) руб. 31 коп. должен был в соответствии с договором оплатить не позднее 10.04.2017 г., однако аванс не оплачен.

26.04.2018 г. Исполнитель подписывает с Заказчиком Акт 1 сдачи приёмки работ по Договору № 10-17 от 01.04.2017 г., в котором к перечислению по настоящему акту -854 931,15 (восемьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать один рубль 15 копеек) в том числе НДС 18%-130 413,23 (Сто тридцать тысяч четыреста тринадцать рублей 23 копейки).

В соответствии с условием договора оплата должна была быть произведена до 07.05.2018 г. Заказчик оплатил - 854 931,15 (восемьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать один рубль 15 копеек) Платёжным поручением № 1360 от 27.12.2018 г.

ФИО3 Фили-Давыдково от 21.02.2014 г. была направлена Исполнителю 16.05.2017 г. ( по истечению 1,5 месяца с даты подписания договора). 30.05.2017 г. письмом Исполнитель сообщал Заказчику, что наружное освещение стадия «Р» срок действия ТУ МОССВЕТ от 05.03.2014 г. срок действия 3 года. ТУ нужно получать заново.

28.07.2017 г. Заказчик передал ТУ МОЭСКа. (просрочка составляет 3 месяца) сообщил, что ФИО3 будет передана31.07.2017 г. 02.08.2017 г. Исполнителю Заказчиком предоставлена ФИО3 (просрочка составляет более 3-х месяцев).

03.08.2017 г. Исполнитель сообщил Заказчику, что в связи с изменением ГенПлана требуется корректировка проекта. 05.07.2018 г. Исполнитель просит Заказчика предоставить Технические Условия на подключение по воде № договора 6505 и по канализации № договора 2095 для согласования Рабочей Документации.

15.01.2019 г. Исполнитель сообщил Заказчику о необходимости совместного согласования Сводного Плана Сетей. 25.03.2019 г. Исх. № 11-19 Исполнитель сообщил Заказчику, в связи с тем, что Заказчик не загрузил документы, переданные Заказчику 03.01.2018 г.; 22.08.2018 г., 16.01.2019 г.; на порталы МГЭ и ОПС и приостанавливает работы по Договору № 10-17 от 01.04.2017 г.

26.11.2019 г. Заказчик сообщил Исполнителю о том, что получил согласование на сводный план Сетей и СГП сети подключения. 17.04.2020 г. Заказчик сообщил Исполнителю, что получил замечания КП УГС к тому наружного освещения.

Согласно пункту 4.3 Договора от 01.04.2017 г., а так же п. п. 2 Дополнительного соглашения № 1 и п. 3 Дополнительного соглашения № 3 Заказчик оплачивает в течении 5 - ти банковских дней с момента подписания Акта приемки выполненных работ.

24.05.2021 г. между сторонами был подписан Акт № 2 сдачи- приёмки работ по Договору подряда №10-17 от 01.04.2017 г. на сумму 1 413 624 (один миллион четыреста тринадцать тысяч шестьсот двадцать четыре) руб. 37 коп.

24.05.2021 г. между сторонами был подписан Акт № 1 сдачи- приёмки работ по Дополнительным Соглашением № 1 к Договору подряда №10-17 от 01.04.2017 г. на сумму 300 000 (триста тысяч) руб. 00 коп.

24.05.2021 г. между сторонами был подписан Акт № 2 сдачи- приёмки работ по Дополнительным Соглашением № 3 к Договору подряда №10-17 от 01.04.2017 г. на сумму 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп.

Задолженность ООО "РДП" (далее по тексту-Ответчик) перед ООО «Проникс Групп» (далее по тексту- Истец) в рамках Договора подряда №10-17 от 01.04.2017 г. составляет 1 813 624 (один миллион восемьсот тринадцать тысяч шестьсот двадцать четыре) руб. 37 коп.

Срок оплаты по подписанным Акта приемки выполненных работ наступил с 01.06.2021 г. 23.05.2022 г. в адрес Ответчика от Истца было направлено письмо Исх. № 23/05-5 о том, что за Ответчиком числится задолженность на 18.05.2022 г. в сумме 1 813 624 (один миллион восемьсот тринадцать тысяч шестьсот двадцать четыре) руб. 37 коп., которую надо оплатить в добровольном порядке, в противном случае Истец обратиться в суд для защиты своих прав (Ответ от Ответчика на данное письмо не получен).

05.08.2022 г. в адрес Ответчика от Истца было направлена Досудебная претензия о взыскании задолженности по Договору подряда №10-17 от 01.04.2017 г., в котором Истец просил Ответчика в добровольном порядке до 31.08.2022 г. оплатить сумму долга в размере 1 813 624 (один миллион восемьсот тринадцать тысяч шестьсот двадцать четыре) руб. 37 коп., в противном случае Истец обратиться в суд для защиты своих прав.

31.08.2022 г. в адрес Истца от Ответчика было получено письмо Исх. № 780/22 РДП в котором Ответчик сообщает, что в виду сложной экономической ситуации исполнять требование Истца в погашении задолженности в размере 1 813 624 (один миллион восемьсот тринадцать тысяч шестьсот двадцать четыре) руб. 37 коп. в сроки изложенные в Досудебной претензии от 05.08.2022 г. он не может, но гарантирует приступить к погашению задолженности в ноябре 2022 г.

Задолженность в размере 1 413 624 (один миллион четыреста тринадцать тысяч шестьсот двадцать четыре) руб. 37 коп. по Акту № 2 от 24.05.2021 г. сдачи- приёмки работ по Договору подряда №10-17 от 01.04.2017 г.

Задолженность в размере 300 000 (триста тысяч) руб. 00 коп. по Акту № 1 от 24.05.2021 г. сдачи-приёмки работ по Дополнительным Соглашением № 1 к Договору подряда №10-17 от 01.04.2017 г.

Задолженность в размере 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп. по Акту № 2 от 24.05.2021 г. сдачи- приёмки работ по Дополнительным Соглашением № 3 к Договору подряда №10-17 от 01.04.2017 г.

Таким образом, общий размер задолженности Ответчика перед ООО «Проникс Групп» в рамках Договора подряда №10-17 от 01.04.2017 г. составляет 1 813 624 (один миллион восемьсот тринадцать тысяч шестьсот двадцать четыре) руб. 37 коп. (1 813 624 руб. 37 коп.= 1 413 624, 37+ 300 000+ 100 000).

На основании п. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

253 360 (двести пятьдесят три тысячи триста шестьдесят) руб.84 коп. сумма процентов за период с 01.06.2021 по 30.11.2022 г.

В соответствии с п. 3 ст. 395 ГК РФ Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

На основании изложенного истец обратился с настоящим иском в суд.

Рассмотрев доводы истца в указанной выше части, суд пришел к выводу, что требования подлежат частичному удовлетворению в силу следующего.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с ч. 1 ст. 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со ст. 711 ГК РФ.

Согласно ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работы выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Как было установлено судом истец в установленные договором сроки выполнил в полном объеме работы на общую сумму 1 813 624,37 руб., что подтверждается актами сдачи приемки работ № 2 от 24.05.2021 г. сдачи- приёмки работ по Договору подряда №10-17 от 01.04.2017 г., № 1 от 24.05.2021 г. сдачи- приёмки работ по Дополнительным Соглашением № 1 к Договору подряда №10-17 от 01.04.2017 г., № 2 от 24.05.2021 г. сдачи- приёмки работ по Дополнительным Соглашением № 3 к Договору подряда №10-17 от 01.04.2017 г., которые подписаны в том числе ответчиком без замечаний.

Однако ответчик оплату выполненных истцом работ не произвел, мотивированного отзыва на исковое заявление, каких-либо иных доказательств в обоснование своей позиции в материалы дела также не представил.

В соответствии с п. 3.1. ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Таким образом, суд считает требования истца правомерными и подлежащими удовлетворению, а сумма основного долга в размере 1 813 624,37 руб. подлежит принудительному взысканию с ответчика, так как от него не поступили документы в суд, подтверждающие оплату долга и так как односторонний отказ от исполнения обязательств, в данном случае денежных, противоречит ст. ст. 309, 310 ГК РФ.

В рамках настоящего спора, истцом также заявлены требования о взыскании с ответчика суммы процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.06.2021 по 30.11.2022 в размере 253 360,84 руб.

Рассмотрев указанный требования истца суд считает их подлежащими частичному удовлетворению в силу следующих оснований.

Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 N 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами" в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" постановлено:

1. Ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей.

2. Положения пункта 1 настоящего постановления не применяются в отношении должников, являющихся застройщиками многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" в единый реестр проблемных объектов на дату вступления в силу настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует в течение 6 месяцев.

Постановление вступило в силу с 01.04.2022

Согласно п.3 ч.3 ст. 9.1 Федерального закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" на срок действия моратория в отношении должников, на которых он распространяется, наступают последствия, предусмотренные абзацами пятым и седьмым - десятым пункта 1 статьи 63 настоящего Федерального закона.

Согласно абзацу десятому пункта 1 статьи 63 указанного Федерального закона не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей.

В пунктах 2, 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 N 44 "О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" разъяснено, что в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Закона о банкротстве на лицо, которое отвечает требованиям, установленным актом Правительства Российской Федерации о введении в действие моратория, распространяются правила о моратории независимо от того, обладает оно признаками неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества либо нет. Мораторий вводится со дня вступления в силу соответствующего акта Правительства Российской Федерации, если Правительством Российской Федерации не установлено иное (пункт 1 статьи 9.1 Закона о банкротстве, часть 7 статьи 5 Федерального конституционного закона от 6 ноября 2020 года N 4-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации", часть 8 статьи 23 действовавшего ранее Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 года N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации"). В случае принятия Правительством Российской Федерации в период действия моратория решения о расширении перечня лиц, на которых он распространяется, следует исходить из того, что в отношении таких лиц мораторий действует со дня изменения названного перечня, если иное не установлено Правительством Российской Федерации.

В данном случае, Постановлением Правительства № 497 перечень лиц расширен, мораторий распространяется на всех лиц, за исключением указанных в п.2 постановления Правительства РФ №497.

Как указано в п. 7 названного постановления Пленума №44 в период действия моратория проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), неустойка (статья 330 ГК РФ), пени за просрочку уплаты налога или сбора (статья 75 Налогового кодекса Российской Федерации), а также иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац десятый пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве). В частности, это означает, что не подлежит удовлетворению предъявленное в общеисковом порядке заявление кредитора о взыскании с такого лица финансовых санкций, начисленных за период действия моратория. Лицо, на которое распространяется действие моратория, вправе заявить возражения об освобождении от уплаты неустойки (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац десятый пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве) и в том случае, если в суд не подавалось заявление о его банкротстве.

Таким образом, поскольку требования возникли до 01.04.2022 (до расширения перечня лиц, на которых мораторий распространяется, т.е. до введения моратория и в отношении ответчика), то финансовые санкции не подлежат начислению с 01.04.2022 по 01.10.2022г. в течение действия моратория.

При таких обстоятельствах, суд, рассмотрев требования истца о взыскании процентов, учитывая ограничения по начислению финансовых санкций введенных Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 N 497, проведя самостоятельный расчет, считает, что требование о взыскание процентов подлежит удовлетворению в части, а именно в размере 149 884,87 руб. за период с 01.06.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 30.11.2022.

В остальной части требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами подлежит отклонению.

Кроме этого, согласно нормам п.3 ст. 395 ГК РФ, а также разъяснений ВС РФ в соответствующей части, суд удовлетворяет требования истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке п. 3 ст. 395 ГК РФ начисленные на общую сумму основного долга в размере 1 813 624,37 руб. с 01.12.2022 по день фактической оплаты.

В силу п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь ст. 8, 11, 12, 307-309, 329, 330, 395, 702 ГК РФ, ст.ст.4, 9, 64-66, 71, 75, 110, 156, 167-171 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РДП" в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОНИКС ГРУПП" основной долг в размере 1 813 624,37 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 149 884,87 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами начисленные на сумму основного долга 1 813 624,37 руб. в порядке п. 3 ст. 395 ГК РФ с 01.12.2022г. по дату фактической оплаты, судебные расходы в размере 143 214,07 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 32 635 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде.


СУДЬЯ:М.А. Ведерников