Резолютивная часть решения от 7 июня 2022 г. по делу № А73-5906/2022Арбитражный суд Хабаровского края (АС Хабаровского края) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг 243/2022-95570(2) Арбитражный суд Хабаровского края г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть дело № А73-5906/2022 г. Хабаровск 07 июня 2022 года Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи К.А. Полегкого, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки в сумме 5 595 руб. 48 коп. за период с 29.11.2019 по 08.04.2020 по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 05.02.2018 № 263/ХЭС. Руководствуясь статьями 167, 170-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Взыскать с муниципального казенного учреждения «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку в сумме 2 238 руб. 19 коп. за период с 29.11.2019 по 08.04.2020 по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 05.02.2018 № 263/ХЭС, судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины в размере 2 000 руб. Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения. Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края. Судья К.А. Полегкий Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 20.01.2022 22:22:32 Кому выдана Полегкий Кирилл Александрович Суд:АС Хабаровского края (подробнее)Истцы:АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" в лице филиала "Хабаровские электрические сети" (подробнее)АО "ДРСК" (подробнее) Ответчики:Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту" (подробнее)Судьи дела:Полегкий К.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
