Резолютивная часть решения от 11 октября 2023 г. по делу № А76-36471/2021

Арбитражный суд Челябинской области Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А76-36471/2021
11 октября 2023 года
г. Челябинск


Судья Арбитражного суда Челябинской области Булавинцева Н.А. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Нурумовой К.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, ОГРН 1047423521386, г. Челябинск, к обществу с ограниченной ответственностью «АльфаСтрой», ОГРН 1089847158334, г.Челябинск, при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Общества с ограниченной ответственностью «СК Делантера», ОГРН 1137451014271, г.Челябинск, Областного государственного казенного учреждения «Челябоблинвестстрой», ОГРН 1147451035511, г. Челябинск, временного управляющего ООО «АльфаСтрой» Дубаревой Ирины Валерьевны, о взыскании 134 332 053 руб. 41 коп.,

встречного искового заявления общества с ограниченной ответственностью «АльфаСтрой», ОГРН 1089847158334, г.Челябинск, к Министерству строительства и инфраструктуры Челябинской области, ОГРН 1047423521386, г. Челябинск, о взыскании 81 979 578 руб. 22 коп.,

при участии в судебном заседании:

представителя истца (ответчика по встречному иску): Оносовой Е.А., действующей на основании доверенности № 17-Д от 24.04.2023, личность установлена по паспорту,

представителя ответчика (истца по встречному иску): Паршуковой С.А., действующей на основании доверенности 12.12.2022, личность удостоверена по паспорту,

Руководствуясь ст. 110, 167-170, ч. 1 ст. 171, ст.176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Первоначальные исковые требования Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, ОГРН 1047423521386, г. Челябинск, удовлетворить частично.

Взыскать с ответчика по первоначальному исковому заявлению - общества с ограниченной ответственностью «АльфаСтрой», ОГРН 1089847158334, г.Челябинск, в пользу истца по первоначальному иску - Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, ОГРН 1047423521386, г. Челябинск, неустойку (пени) за просрочку исполнения

обязательств по государственному контракту № 526/ЭА от 27.12.2019 в размере 11 832 085 руб. 42 коп., неосновательное обогащение в сумме неотработанного аванса по государственному контракту № 526/ЭА от 27.12.2019 в размере 65 409 878 руб. 23 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 07.08.2021 по 11.10.2021 в размере 781 782 руб. 45 коп.

Начислять на сумму долга в размере 65 409 878 руб. 23 коп. проценты за пользование чужими денежными средствами, начиная с 12.10.2021 по 31.03.2022 и с 01.10.2022 по дату фактического исполнения обязательств, исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, действующей в соответствующие периоды.

В удовлетворении исковых требований о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.04.2022 по 30.09.2022 отказать (п.п. 1,2 Постановления Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» во взаимосвязи с пунктом 3 статьи 9.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и пунктом 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 № 44 «О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)).

В удовлетворении остальной части первоначальных исковых требований Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, ОГРН 1047423521386, г. Челябинск, отказать.

Взыскать с ответчика по первоначальному исковому заявлению - общества с ограниченной ответственностью «АльфаСтрой», ОГРН 1089847158334, г.Челябинск, в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 116 165 руб. 49 коп.

Взыскать с ответчика по первоначальному исковому заявлению - общества с ограниченной ответственностью «АльфаСтрой», ОГРН 1089847158334, г.Челябинск, в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 3 000 руб. 00 коп. (за принятые обеспечительные меры).

Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью «АльфаСтрой», ОГРН 1089847158334, г.Челябинск, удовлетворить частично.

Взыскать с ответчика по встречному исковому заявлению - Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, ОГРН 1047423521386, г. Челябинск, в пользу истца по встречному иску - общества с ограниченной ответственностью «АльфаСтрой», ОГРН 1089847158334, г.Челябинск, задолженность за фактически выполненные работы по государственному контракту № 526/ЭА от 27.12.2019 в размере 53 542 963 руб. 00 коп., судебные издержки по оплате судебной экспертизы в размере 287 375 руб. 27 коп.

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований общества с ограниченной ответственностью «АльфаСтрой», ОГРН 1089847158334, г. Челябинск, отказать.

Взыскать с истца по встречному исковому заявлению - общества с ограниченной ответственностью «АльфаСтрой», ОГРН 1089847158334, г.Челябинск, в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 69 374 руб. 88 коп.

Произвести зачет первоначальных и встречных исковых требований.

Взыскать с ответчика по первоначальному исковому заявлению - общества с ограниченной ответственностью «АльфаСтрой», ОГРН 1089847158334, г.Челябинск, в пользу истца по первоначальному иску - Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, ОГРН 1047423521386, г. Челябинск, задолженность в сумме 24 193 407 руб. 83 коп.

Взыскать с истца по встречному исковому заявлению - общества с ограниченной ответственностью «АльфаСтрой», ОГРН 1089847158334, г.Челябинск, в доход федерального бюджета государственную пошлину в общей сумме 188 540 руб. 37 коп.

Перечислить денежные средства в размере 440 000 руб. 00 коп. с лицевого (депозитного) счета Арбитражного суда Челябинской области для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, на расчетный счет общества с ограниченной ответственностью «Судебная экспертиза и оценка» за проведение судебной экспертизы по делу № А76-36471/2021.

Вернуть обществу с ограниченной ответственностью «АльфаСтрой», ОГРН 1089847158334, г.Челябинск, с лицевого (депозитного) счета Арбитражного суда Челябинской области для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, излишне уплаченные за судебную экспертизу денежные средства в размере 310 000 руб. 00 коп.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции (ч. 1 ст. 180 АПК РФ).

Настоящее решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Челябинской области.

Судья Н.А. Булавинцева

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или кассационного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru