СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 14 декабря 2018 г. по делу № А59-5017/2017

Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

7_832116

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть)

Дело № А59-5017/2017
г. Южно-Сахалинск
14 декабря 2018 года
Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи

Мисилевич П.Б., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Муниципального казенного учреждения Городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства» (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Невельская, 31, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская обл., 693000) к Обществу с ограниченной ответственностью «Стройснаб Восток» (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Ленина, д. 441, корп. А/1, оф. 202, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская обл.) о взыскании неустойки по муниципальному контракту № 032-128-16 на выполнение работ по объекту: «Спортивная площадка в с. Синегорск» от 19.09.2016,

При участии: от истца – представителя ФИО2, по доверенности от 01.02.2018; от ответчика – представителя ФИО3, по доверенности от 14.11.2016,

Руководствуясь ст. ст. 167-170,176 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Стройснаб Восток» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу

Муниципального казенного учреждения Городского округа «Город Южно- Сахалинск» «Управление капитального строительства» (ОГРН 1116501003860, ИНН 6501238975) 1 512 рублей 52 копейки неустойки.

В удовлетворении исковых требований в остальной части – отказать.

Взыскать с Муниципального казенного учреждения Городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета 1 838 рублей государственной пошлины.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Стройснаб Восток» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета 162 рубля государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его изготовления в полном объеме, через Арбитражный суд Сахалинской области.

Судья П.Б. Мисилевич