Решение от 10 сентября 2025 г. по делу № А22-1391/2025

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ

г. Элиста

11 сентября 2025 года Дело № А22–1391/2025

Резолютивная часть решения оглашена 09 сентября 2025 года.

Арбитражный суд Республики Калмыкия в составе судьи Комиссарова Д.Г. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Убушиевой И.Б., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению казенного учреждения Республики Калмыкия «Главное управление капитального строительства» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Технопроект» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки,

при участии в судебном заседании:

от истца – представитель ФИО1 по доверенности от 11.08.2025,

установил:

Казенное учреждение Республики Калмыкия «Главное управление капитального строительства» (далее - истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Технопроект» (далее - ответчик) о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту № 3/2024 на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации в целях строительства объекта капитального строительства «Строительство дороги комплексной застройки микрорайона «Молодежный» г. Элиста в размере 504 708 руб.

Представитель истца в судебном заседании заявленные требования поддержал в полном объеме.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения дела, явку представителя в судебное заседание не обеспечил, направил отзыв, в котором в удовлетворении требований просил отказать.

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела и оценив представленные доказательства, арбитражный суд установил, что 23.04.2024 между истцом (заказчик) и ответчиком (исполнитель) заключен государственный контракт № 3/2024, по условиям которого исполнитель обязуется по заданию заказчика выполнить инженерные изыскания и разработать проектную документацию в целях строительства объекта капитального

строительства «Строительство дороги комплексной застройки микрорайона «Молодежный» г. Элиста», а также выполнить иные работы в соответствии с условиями настоящего государственного контракта и провести все необходимые для утверждения проектной документации согласования, а заказчик берет на себя обязательства принять выполненные исполнителем работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего контракта.

Цена контракта составляет 5 480 000 руб. (п. 3.1 контракта).

В соответствии п. 2.1 срок окончания работ: до 30 июня 2024.

Результат работ по государственному контракту передан заказчику по акту приема-передачи выполненных работ 27.11.2024.

Согласно п. 6.5 контракта в случае просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени (п. 6.6 контракта).

Учреждение направило в адрес общества претензию № 189 от 12.02.2025 об уплате неустойки. Претензия оставлена без финансового удовлетворения.

Ненадлежащее исполнение обязанности по оплате неустойки в виде пени явилось основанием для обращения с настоящим требованием в суд.

Возникшие между сторонами правоотношения подпадают под регулирование общих положений гражданского законодательства и специальных норм главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс), Федерального закона от 05.04.2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон N 44-ФЗ).

В силу положений статьи 3 Закона N 44-ФЗ государственный или муниципальный контракт представляет собой гражданско-правовой договор, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги и который заключен от имени

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд.

Согласно статье 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

В соответствии с пунктом 8 статьи 3 Закона N 44-ФЗ контракт - договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд.

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (пункт 2 статьи 763 указанного Кодекса).

В силу статьи 768 Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям по государственным или муниципальным контрактам на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд в части, не урегулированной настоящим Кодексом, применяется закон о подрядах для государственных или муниципальных нужд.

Суд приходит к выводу, что нарушение обязательств по контракту ответчиком подтверждено материалами дела, оцененными судом с учетом положений статей 67, 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и признанными надлежащими письменными доказательствами (статья 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) по делу.

Согласно статьям 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение не условий такого обязательства допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом или договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

Лицо, нарушившее обязательство, несет ответственность установленную законом или договором (статья 401 Гражданского кодекса).

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса, исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (статья 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с частью 4 статьи 34 Закона N 44-ФЗ в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

Согласно части 6 статьи 34 Закона N 44-ФЗ, в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Согласно статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного гражданского права. В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Кодекса неустойкой (штрафом, пенями) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение

ему убытков. В силу пункта 1 статьи 333 Кодекса, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе ее уменьшить.

Таким образом, гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств.

В рассматриваемом случае суд считает доказанным ненадлежащее исполнение обязательств по договору ответчиком по основаниям, приведенным выше.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени (часть 7 статьи 34 Закона N 44-ФЗ).

Суд, проверив расчет неустойки, признал его методологически и арифметически верным, контррасчет не представлен.

В соответствии с пунктом 1 статьи 404 ГК РФ если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло по вине обеих сторон, суд соответственно уменьшает размер ответственности должника. Суд также вправе уменьшить размер ответственности должника, если кредитор умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, либо не принял разумных мер к их уменьшению.

Правила пункта 1 настоящей статьи соответственно применяются и в случаях, когда должник в силу закона или договора несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства независимо от своей вины (пункт 2 статьи 404 ГК РФ).

Данная норма указывает на смешанный характер вины должника и кредитора в самом нарушении обязательства (когда само нарушение произошло).

Также в данной норме указывается на ситуацию, когда кредитор либо способствовал увеличению размера возникающих в связи с нарушением обязательства убытков (неустойки), либо не принял разумных мер по их уменьшению (требование митигации убытков).

В указанных случаях суд вправе снизить размер (степень) ответственности должника пропорционально степени недостатков (упречности) поведения самого кредитора.

Вместе с тем, отсутствуют препятствия для распространения регламентации указанной нормы (в частности, с учетом пункта 1 статьи 6 ГК РФ) на отношения, в которых неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло по обстоятельствам, находящимися в сфере контроля или риска сторон.

В силу разъяснений, изложенных в пункте 81 постановления Пленума N 7, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло по вине обеих сторон, либо кредитор умышленно или по неосторожности содействовал увеличению суммы неустойки, то размер ответственности должника может быть уменьшен судом по этим основаниям в соответствии с положениями статьи 404 Гражданского кодекса, что в дальнейшем не исключает применение статьи 333 Гражданского кодекса.

В момент заключения контракта не только истец, но и ответчик должен был учитывать и оценивать риски, будучи профессиональным субъектом предпринимательской деятельности.

Довод ответчика об отсутствии его вины в нарушении обязательств или устранении последствий такого нарушения не влияет на возможность уменьшения ответственности истца в виде неустойки. Как и истец, который несет ответственность вне зависимости от вины, ответчик также является субъектом предпринимательской деятельности, поэтому на отношения с его участием также распространяются положения пункта 3 статьи 401 ГК РФ о безвиновной ответственности. Участие ответчика в спорных отношениях предполагает пропорциональное распределение рисков по модели распределения ответственности вне зависимости от наличия вины.

Конкурсная документация была опубликована в свободном доступе на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Постановление от 12.07.2022 № 1186 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона «Молодежный» на земельном участке площадью 28,653 га, расположенном по адресному ориентиру: Республика Калмыкия, город Элиста, северная часть города» было также опубликовано в свободном доступе на официальном сайте Администрации города Элисты httрs://gorod-elista.ru/vlast/postanovlenie-3.

Ответчик мог и должен был ознакомиться с проектной документацией до заключения контракта и при принятии решения о подаче заявки на участие в конкурсе как профессиональный участник в сфере строительства, обладающий специальными знаниями, выявить недостатки документации, определить возможность выполнения условий контракта с учетом начального и конечного срока работ, предложенного в конкурсной документации.

Ответчик, при заключении договора был уведомлен о сокращенных сроках производства

работ и должен был надлежащим образом оценить возможность выполнения принимаемых на

себя обязательств и возможных рисков, которые могут повлечь для него правовые

последствия, поскольку данная обязанность следует из природы осуществляемой им

предпринимательской деятельности.

С учетом вышеназванных разъяснений, суд считает, что оснований для применения

статьи 404 Гражданского кодекса Российской Федерации не имеется.

Суд считает, что истец представил в материалы дела все доказательства,

обосновывающие и подтверждающие требования последнего.

В силу положений статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами,

участвующими в деле, в пользу которых вынесен судебный акт, взыскиваются арбитражным

судом со стороны пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования казенного учреждения Республики Калмыкия «Главное управление

капитального строительства» удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Технопроект» (ОГРН

<***>, ИНН <***>) в пользу казенного учреждения Республики Калмыкия

«Главное управление капитального строительства» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

неустойку в общем размере 504 708 руб.

Взысканную сумму неустойки перечислить по следующим реквизитам УФК по

Республике Калмыкия (КУ РК «Главное управление капитального строительства»)

л/с: <***> ИНН <***>/КПП 08001001 Казначейский счет: 03100643000000010500

Банк: Отделение-НБ Республика Калмыкия Банка России //УФК по Республике

Калмыкия г. Элиста БИК 018580010 ЕКС 40102810245370000072 КБК 61811607010000140.

В назначении платежа указать: «Оплата неустойки по государственному контракту от

23.04.2024 № 3/2024».

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Технопроект» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 30 235 руб.

Решение может быть обжаловано в течение одного месяца после его принятия в порядке, предусмотренном главой 34 АПК РФ, в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Ессентуки) через Арбитражный суд Республики Калмыкия.

Судья Д.Г. Комиссаров